工地欠工程款不給怎麼辦
一、工地欠工程款不給怎麼辦
1、與欠款人進行協商
在工程欠款中,欠款人一般都處於比較強勢的地位,無論是發包人欠款,還是轉包人、違法分包人欠款,他們都有各種理由不支付工程欠款,但這些都不是拒不支付工程欠款的根本理由。被欠款人為儘快能夠拿到工程欠款,往往會做出較大的讓步,只要不虧本甚至少虧本的情況下,都可以達成協議,但即便這樣,欠款人也不一定會領情,多數情況下,欠款人希望達到的目的是能不給就不給、能拖就拖。因此,實踐中,協商解決有時無法起到作用。
2、找追債公司幫助
在欠款人拒不支付工程欠款的情況下,部分被欠款人選擇請求追債公司的幫助,來協助要回工程欠款。在實踐中,這種方式存在一定的法律風險,因為本身追債公司的合法性就存在一定的問題。根據我國目前的相關法律規定,追債公司一直遊離於法律的灰色地帶,在追債公司本身存在合法性問題的前提下,其從事的追債行為,很難保證其完全合法。
3、法律途徑
所謂法律途徑,無非是指通過向法院提起訴訟,等待法院判決之後,申請法院強制執行。
從規避法律風險的角度而言,通過訴訟的方式來追討欠款,是工程欠款追討的最佳方式。即便在訴訟的過程中,也可以通過由法官作為中間人,做欠款人的工作,同時被欠款人也作出一定程度的讓步,在這種情況下,欠款雙方很容易達成和解,然後簽署和解協議。在一方不履行和解協議時,直接向法院申請強制執行該協議即可。
二、工程款糾紛的型別
工程款糾紛主要有以下型別
1、發包方拖欠工程款違約糾紛這種違約糾紛的特點是,工程款是可以確定的,故這種糾紛法律比較簡單。這類糾紛形成的主要原因發包方沒有任何正當理由違約拖欠,主要表現為的發包方無力支付工程款;發包方有支付能力無故拖欠工程款。
2、關於總包、分包問題引起的工程款糾紛這種糾紛法律關係較為複雜。這種糾紛主要表現為承包方分包在程式上有瑕疵,發包方事後不予承認分包合同的合法性,從而引起的糾紛。
3、竣工結算報告爭議引發的工程款糾紛這種糾紛主要表現為:承包方製作結算檔案遞交發包方,未取得遞交結算檔案的證據,發包方不予答覆且事後不承認收到;承包方製作結算檔案遞交發包方,發包方不予答覆;承包方製作結算檔案遞交發包方,發包方不予認可而引發的工程款結算糾紛。
4、建築材料品質之爭引起的工程款糾紛這種表現糾紛主要表現為:建設工程招投標時對工程主要建築材料品質有所要求或承諾,但由於建築材料市場供求關係的影響,有時使得承包方轉而採用合同外的其他建材,引起結算糾紛。
5、質保金糾紛該類糾紛主要表現為建設工程竣工後出現維修事項,承包人在保修期內履行了維修義務但無法直接取得證據,發包方事後不予承認維修事實以承包方未盡保修義務為由拒不支付工程款引發了糾紛。
6、合同瑕疵引發的工程款糾紛合同瑕疵引發的工程款糾紛主要表現為:承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的、沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義的建設工程施工合同引發合同無效糾紛。
7、包含工期延誤的工程款糾紛這類糾紛較為複雜。糾紛主要表現為發包方未能提供合格的施工進場條件、中途擅改設計、未按工程進度支付進度款、建設工程材料不能及時供應從而造成停工、窩工、惡劣天氣等原因承包方要求順延工期未經有效確認,工程竣工後在結算方面發包方要求承包方承擔工期延誤責任,往往使案件變得較為複雜。
三、拖欠工程款的法律依據
《合同法》
第二百八十六條 工程價款的支付
發包人未按照約定支付價款的,承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的,除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外,承包人可以與發包人協議將該工程折價,也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。
-
追索工程欠款的訴訟時效
向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。訴訟時效期間從其明確表示不履行義務之日起計算。如果工程款時分期支付的,訴訟時效期間從最後一期履行期限屆滿之日起計算。《民法典》第一百八十八條:向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。法律另...
-
工期索賠的法規條款有哪些?
房地產在我國發展是尤為快速的,也出現了很多對於工期中所產生費用的糾紛,一個完善的索賠機制和了解相關機制是施工單位必須瞭解的。那麼工期索賠的法規條款有哪些?下面小編將帶來相關內容介紹,希望可以幫助到大家。一、工期索賠有法可依的有哪些?關於建築工程的索賠...
-
工程款耍賴不還怎麼辦?
1、可以給欠款方直接打電話或發信件去催收欠款。每次給施工欠款方達電話,要記得錄音,經常打電話聯絡去問他們工程款入賬沒有。電話錄音儲存好作為證據保留,以防萬一。2、還可以直接上門去催要,這一般是比打電話和發信件的效果要好。3、如果討要工程款自己要不到,可...
-
怎麼追工程欠款
1、建議儘快向法院起訴要求還款,一旦超過了三年的訴訟時效,喪失勝訴權。2、勝訴之後,如果對方在履行期未履行法院判決,可以申請法院強制執行。3、法院在受理強制執行時,會依法查詢債務人名下的房產、車輛、證券和存款。【法律依據】《民法典》第八百零七條發包人未...