聯建房屋轉讓協議書範本
建房協議書範本
房主(甲方):
承建方(乙方):
甲方委託乙方承建一棟二層磚混構民房住宅,為明確雙方在承建過程中的權利、義務,經雙方協商達成以下協議;
1、私人住宅主體工程。
2、承建方式;甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
3、建房工期:建房工期為60天,施工日期由簽訂合同之日算起。
4、工程價格:按平方米320元計算。
5、施工安全要求及質量問題責任:
(1)乙方必須按照安全施工規範和技術要求,採取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,並承擔由於自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。
(2)乙方要根據建築操作規程按質按量施工,不許偷工減料。若有工程質量問題(如主體牆與水平地面不垂直、牆壁凹凸不平、開裂;主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;挑樑斷裂、露筋等)發生,經有關部門評估後由乙方承擔一切損失。
6、工期延誤:乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可相應順延。
(1)因停電、下雨等造成停工;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意給予順延的其它情況。
7、付款方式:
(1)乙方地基完工後,甲方將付清地基所用的費用,並預付工程款貳萬元整。
(2)底層屋面完工後,若無質量問題,甲方支付工程款貳萬元整。
(3)頂層屋面澆注完工後,若無質量問題,甲方支付工程款壹萬元整。
(4)外牆粉刷完工,若無質量問題,甲方支付工程款伍仟元整。
(5)內牆粉刷完工,若無質量問題,甲方支付工程款伍仟元整。
(6)餘款待整個工程竣工後,經明年一個雨季檢驗,如無質量問題,將在8月份一次性付清。
8、本合同一式兩份,甲、乙雙方簽字後生效。生效後甲乙雙方必須共同遵守執行。未盡事宜,雙方協商解決。
甲方(簽名):乙方(簽名):
綜上所述,建房協議書主要由標題,雙方單位名稱事由和協議書三部分組成。建房協議書籤訂之後才能開始施工,否則被施工的建築沒有法律憑證,是不具有法律效力的。因此,對於建房協議書的簽署更需要謹慎。以上就是關於建房協議書要怎麼寫的內容,希望對您有所幫助。
-
我想問一下關於喝醉酒犯罪未遂判幾年
我想問一下關於喝醉酒犯罪未遂判幾年這要看觸犯的是什麼罪名。當事人醉酒犯罪未遂,其中醉酒不影響量刑,但犯罪未遂會比照既遂從輕或減輕處罰。《中華人民共和國刑法》第18條規定【特殊人員的刑事責任能力】醉酒的人犯罪,應當負刑事責任。第23條規定【犯罪未遂】已...
-
傷情鑑定在哪裡做
傷情鑑定在哪裡做1、委託人領取傷殘鑑定結論後,根據傷殘等級與肇事人進行調解或提起訴訟。傷殘鑑定結論由委託機構(如公安機關、法院或律師事務所)領取。2、如果當事人或代理人對鑑定結論有異議的,可以申請重新鑑定或補充鑑定,相關鑑定費用(如會診費、鑑定費)由異...
-
刑法第一百九十三
刑法第一百九十三條中所說的數額較大是多少,怎麼定性的《刑法》第一百九十三條有下列情形之一,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年...
-
企業間的民事起訴狀範文
民事借貸起訴狀範文原告×××(單位寫明名稱、住所地、法定代表人或負責人姓名職務;自然人寫明姓名、性別、出生年月日、民族、職業、服務處所、住所地、居住地、公民身份號)。聯絡電話×××被告×××(寫法同上)請求事項1.判令被告×××;2.本案訴訟費用由被告負擔...