商品房延期交房赔偿协议范本
商品房延期交房赔偿协议范本
下面是关于延期交房赔偿协议范本。
甲方(出卖人):__________________置业有限公司
乙方(买受人):______________栋单元房业主
根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》,乙方购买甲方开发建设的“佰利奥体城“小区,按照合同约定甲方应于2015年12月31日前将房屋交付乙方,但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响,甲方实际于2016年8月办理竣工验收并于2016年9月30日通告交房,鉴于此,甲乙双方经友好协商,就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。
1、乙方已于___ 年 ___ 月 ___ 日办理完成房屋交接手续,即实际通告交房日期为2016年9月30日,自合同约定交房日期起合计违约270天。
2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费,合计年个月(共计元)由甲方直接交付物业服务单位。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效,签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。
4、双方应对本协议内容进行保密,任何一方对外泄露应支付对方违约金壹万元。
5、甲乙双方再无任何纠纷。
6、本协议一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。
甲方(出卖人):_________________乙方(买受人):__________________栋单元号业主:_________________
签订时间:_________________年月日签订时间:_________________年月日
-
实习生实习申请书
实习生实习申请书尊敬的学院领导:本人系专业班(学号:)学生,我应聘于,现因该单位需要,要求我在年月提前实习。经家长同意,特向学院申请于________年____月____日离校前往实习,并保证做到以下几点:1、实习期间遵守单位的规章制度,信守合同,给用人单位留下好印象。2、实习期间...
-
投保单(船舶3)专业版
投保单(船舶3)专业版国内船舶保险投保单保单号:_______投保人_____地址________电话:_______兹将下列船舶向本保险公司投保国内船舶保险:┌──┬──┬──┬──┬───┬──┬──┬──┬───┬─────┐│船名│种类│用途│制造│总吨位│载重│保险│费率│保险费│承运货物责│...
-
法院申请解封书模板
法院申请解封书模板_________________区人民法院:_________________关于本律师代理_________________诉_________________有限公司购房合同纠纷一案,在诉讼期间,原告向贵院提出财产保全申请。原告担保人_________________为其保全申请向贵院提供了位于___________...
-
友好合作合同范本
友好合作合同范本甲方:乙方:一、甲方向乙方提供汽车交易的电子商务平台,保证交易系统的正常运行。二、乙方自愿成为《中国汽车网城》会员,在会员注册后,即被认为遵守国家有关规定和《中国汽车网城》章程有关规定。乙方保证准确提供自己的信息,注重信誉,竭诚为用户服务...