电站道路工程承包合同范本是怎样的?
工程建设一般都是发包人将工程建设的一部分发包给承包人施工,承包人与发包人之间就某一工程的建设签订相应的承包合同。由于工程建设本来就十分复杂,在承包人建设工程的过程中与发包人之间可能会存在很多争议。因此,签订一份合同是十分必要的。下面小编就为大家总结了一份电站道路工程承包合同的范本。
发包人:(简称甲方)
承包人:(简称乙方)
依照《民法典》及其他有关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致,订立本合同如下。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、合同工期
1、开工日期: 年 月 日
2、竣工日期: 年 月 日
3、合同工期: 天。
三、甲、乙双方一般权利和义务
1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。
2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。
3、甲方的义务:
⑴为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度计划;
⑵负责工程质量的控制、检验。
4、乙方的权利和义务:
⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工,确质量和进度。 ⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返工,其费用及工期由乙方承担。
⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
四、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任
1、工程合同金额:¥: ,大写: (不含税金)。
2、工程款支付:为工程竣工验收决算后,按实际工程量办理结算,并支付齐全部工程款。
3、违约责任:若一方违约,则按承包总额50%支付违约金。
五、本协议自签订之日起生效
本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(签章):
乙方(签章):
合同订立日期: 年 月 日
上面就是一份电站道路工程承包合同的范本。在撰写承包合同时,首先要写明当事双方的详细信息,然后就工程承包的各方权利和义务进行详细的约定,最后还要写明违约责任的承担方式与争议的解决方式。对于这方面如果还有疑问,请您咨询本站的律师们,他们会给您更为详细的答案。
-
工程承包后的内部协议的合同书是什么样的?
在一个工程进行完工之前所需要的承包商应该与其他所合作的部门进行协议,那么就会涉及到协议的合同书,那么工程承包后的内部协议的合同书是什么样的?根据民法典规定,应该由甲方提供一份进度的合同报表才能够签订合同。具体往下看。项目工程内部承包施工合同书应向甲...
-
装饰工程发包合同范本是怎样的?
一项建筑工程的施工,需要由建设方将该项目分包给不同的施工单位进行施工,这其中包括了水电工程、加固工程以及装饰工程的施工等等。无论是将工程发包给哪个承包单位,发包方与承包方都应签订工程发包或承包合同,对工程建设的各个事项作出约定。那装饰工程发包合同范...
-
室外工程发包范围是什么?
室外工程牵扯的项目比较多,建设单位往往公平公正原则通过招标的方式发包给有资质的施工单位来施工。那么室外工程发包范围是什么?根据施工工程要求,室外工程发包的范围包括给排水管道、消防管道、绿化管道、采暖管道及燃气管道敷设、强电、弱电、道路、绿化以及...
-
建筑工程合同纠纷需要什么证据?
律师解析:一、建筑工程合同纠纷需要提交的证据有:1、承包方的企业法人营业执照。2、发包方的企业法人营业执照。3、建设工程合同、工程质量签证单、工程款结算书等。4、法院有权主管或管辖的证据。5、证明合同履行情况的证据。6、根据诉求提交相应的证据。7、其...