建築工程工期索賠的依據滿足條件是什麼
一、工期索賠的具體依據
承包商向業主提出工期索賠的具體依據主要有:
2.合同雙方認可的詳細進度計劃;
3.合同雙方認可的對工期的修改文件;
4.施工日誌、氣象資料;
5.業主或工程師的變更指令;
6.影響工期的干擾事件;
7.受干擾後的實際工程進度等;
二、《建設工程施工合同(示範文本)》(GF-2013-0201)確定的可以順延工期的條件
《建設工程施工合同(示範文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1項規定,在合同履行過程中,因下列情況導致工期延誤和(或)費用增加的,由發包人承擔由此延誤的工期和(或)增加的費用,且發包人應支付承包人合理的利潤:
1.發包人未能按合同約定提供圖紙或所提供圖紙不符合合同約定的;
2.發包人未能按合同約定提供施工現場、施工條件、基礎資料、許可、批准等開工條件的;
3.發包人提供的測量基準點、基準線和水準點及其書面資料存在錯誤或疏漏的;
4.發包人未能在計劃開工日期之日起7天內同意下達開工通知的;
5.發包人未能按合同約定日期支付工程預付款、進度款或竣工結算款的;
6.監理人未按合同約定發出指示、批准等文件的;
7.專用合同條款中約定的其他情形。
因發包人原因未按計劃開工日期開工的,發包人應按實際開工日期順延竣工日期,確保實際給期不低於合同約定的工期總日曆天數。因發包人原因導致工期延誤需要修訂施工進度計劃的,按照第7.2.2項[施工進度計劃的修訂]執行。
-
為什麼要取消施工合同備案
取消施工合同備案是建設行政主管部門簡政放權的重要舉措,不僅減少了交易成本,也提高了社會效率。取消施工合同備案是一項簡政放權的重要舉措,減少了交易成本,提高了社會效率,也有利於市場主體的成長。《房屋建築和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》第四十七條...
-
承包工程的條件是什麼
律師解析:條件如下:一、有符合國家規定的註冊資金。二、有從事建築活動相適應的具有法定執行資格的專業技術人員。三、有從事相關建築活動所應有的技術設備。四、法律、行政法律規定的其他條件。《建築法》第二十六條...
-
光纖工程承包合同範本包括的內容有哪些?
現在隨着經濟的發展,工程的承包也越來越多,可是隨之帶來的危險程度也逐漸加大,所以當我們承包工程的時候一定要仔細認真,不能疏忽任何一個細節,以免造成危險的後果,當我們承包光纖工程的時候需要注意哪些事項呢,下面小編給大家講一講關於光纖工程承包合同範本的有關...
-
裝飾工程施工合同糾紛打官司麻煩嗎?
律師解答:不麻煩。律師解析:1、裝飾工程施工合同糾紛打官司不麻煩。2、合同糾紛屬於一種常見的民事糾紛,因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。3、首先向人民法院提交起訴狀和相關證據材料,按照法院的通知時間參加庭審就可以了。4、如果有...