工程停建責任如何承擔
發包人因自身原因致使工程停建、緩建的;發包人應當承擔違約責任。首先發包人應當採取必要措施,彌補或者減少損失,同時應當排除障礙,使承包人儘快恢復建設工作。如承包人在施工中發現設計有錯誤和不合理之處,應當通知發包人,發包人在接到通知後,應當及時同設計人等有關單位研究確定修改意見或者變更設計,並及時將修訂後的設計文件送交承包人。發包人還應當賠償承包人在停建、緩建期間的損失,包括停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓所造成的損失和實際發生的費用。
《合同法》
第二百八十四條【發包人原因致工程停建、緩建的責任】因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
第二百八十五條【發包人的原因致勘察、設計、返工、停工或修改設計的責任】因發包人變更計劃,提供的資料不準確,或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計,發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。
-
建設合同無效情況主要有哪些?
律師解析:一、承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級而訂立的建設工程施工合同無效。承包人超越資質等級許可的業務範圍簽訂建設工程施工合同,在建設工程竣工前取得相應資質等級,當事人請求按照無效合同處理的,人民法院不予支持。《建築法》規定:“從事建築...
-
建築工程施工項目承包的方式是什麼?
建築工程施工中分為工程建設項目、單項工程等五項,每一項在建築工程中都有着不可或缺的地位,這些施工項目往往採取被承包人承包的方式進行實施,那麼建築工程施工項目承包的方式是什麼呢?接下來看小編給大家整理的資料!一、建築工程施工項目承包的方式是什麼?(1)承...
-
施工合同備案定義是什麼?
一、施工合同備案定義是什麼?備案提交的資料清單:一施工總承包合同或專業承包合同:1、《建設工程施工許可申請表》原件;2、合同正式文本一式4份原件;3、合同當事人法定代表人證明書原件,法定代表人授權簽訂合同的,還應提交法定代表人授權委託書原件。根據《房屋建...
-
湖南省關於規範人防工程防護設備管理的通知
在人防工程中,防護設備的作用非常大,其管理水平的高低直接影響人防工程的防護效果。各個省市都有這方面的相關管理辦法,湖南省也發出過關於規範人防工程防護設備管理的通知,下面我們跟隨本站小編來了解下“通知”的具體內容。湖南省人民防空辦公室關於規範人防工程...