建築工程分項承包合同範本
發包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
甲方擬定將閬中市南津關三期還房工程鋼筋製作分項工程承包給乙方施工,爲保質、保量、確保安全生產,按期竣工投入使用。同時明確甲乙雙方的責、權、利關係,經雙方充分協商簽訂本合同:
一、工程結構形式 全磚混各層均爲鋼筋混泥土現澆板結構,樓層6+1.總高度米。
二、承包施工內容 按照施工圖建結施設計說明從基礎到主體工程部分、分項鋼筋配下料、調直、運輸、焊接、綁紮、安裝等全套工序。 三、質量標準 乙方所承包的施工內容必須按照建築工程技術驗收規範和現行施工規範操作,每道工序逐項檢驗合格,總體質量達到合格標準。
四、承包方式及單價 甲方以單包人工費承包給乙方施工(其中焊機、焊條、綁紮絲、切割片、彎曲、斷鋼、調直、手套等鋼筋製作機械和工具由乙方自理),承包單價按建築面積(包括車庫層面積)元/平方米。以按完成實際建面進行人工費結算。 五、甲乙雙方的責任甲方:
1、下達工程形象進度計劃;
2、根據工程進度保證按各型號、規格鋼材供給;
3、 負責現場機械、設備的安裝維護;
4、組織班組安全教育和隨工技術交底;
5、根據合同約定人工費付款方式按時支付人工工資;
6、與乙方簽訂辦理《職工人身意外保險》,並由甲方承擔其保險費用;
7、監督實施安全生產和隨工質量檢驗;
8、協調各工種、各工序銜接;
9、 提供安全防護及相應的勞保用品。
乙方:
1、服從甲方現場施工管理人員的安排指揮;
2、服從甲方下達生產進度計劃,必須組織足夠的人力按時完成施工任務;
3、主動與相關工種、工序協調配合,做到有序作業;
4、 按照建築工程技術規範和現行施工規格操作,按設計分型號合理配下料制 定,做到每道工序工完料清、工完場清、材料堆碼有序,杜絕浪費材料、損壞設備。
5、因乙方責任造成的不論大小質量事故,其工料損失費由乙方承擔。
6、 自覺遵守甲方的各項規章制度,做到文明施工,承包人要管好自己的工人, 現場發生酗酒鬧事、打架鬥毆、偷盜材料,經查明屬實,甲方有權將行爲人清除現場,並處罰承包人現金500元。
六、工程人工費支付方式 甲方按工程進度每月10日支付完成的工程量80%作爲暫支款,餘額在主體驗收後一月之內一次付清
七、工程工期 自簽訂合同之日起年月日至年月日,工天,完成全部承包施工內容,如因雨天、節假日和不可抗拒因素,雙方作好筆錄,工期順延。
八、安全責任
施工中乙方必須堅持安全操作規程,做到“安全生產,預防爲主”,樹立“安全責任、重於泰山”的思想意識,杜絕安全事故,若因乙方責任造成的安全事故,經由乙方承擔經濟損失及法律責任(勞務用工安全承包合同,雙方另定)。
九、違約責任
1、甲乙 雙方將 忠實履行合同約定各項條款, 如有違約, 將處罰違約現
金 元;
2、如乙方不能保證工程進度,或不服從甲方現場管理,甲方有權責令整改,同時可終止合同,清退出場,其人工費結算按照實際工程量計算,減半支付。
十、其它
1、合同所確定的人工費單價,不論市場人工費上漲下跌,雙方互不找補。
2、不屬施工承包範圍,甲方按項外工程隨工計量、計價支付人工費。
3、未盡事宜,雙方協商解決。
十一、此合同一式兩份。甲乙雙方各執一份,合同簽訂之日生效,工程承包施工內容全部完工、驗收合格付清款項,此合同終止。
甲方(簽字)
乙方(簽字)
年 月 日
以上就是小編爲大家整合的關於建築工程分項承包合同的範本,在進行建築工程分項前,所有相關機構以及政府必須按照以上的格式以及相關規定,進行合同的擬定,確保合同的合法性,遵照流程進行合同成立,保證簽署雙方的利益。更多相關知識您可以諮詢本站在線律師。
-
我國工程索賠程序流程的介紹
在工程承包的過程之中,往往會出現,並非自身的過錯,但是造成其自身損害的情況發生。這就存在了一個風險劃分的問題。如果該風險歸於自身那就有自身承擔。如果造成損害的風險是由對方承擔,那麼損害方可以向對象要求進行工程索賠。那麼工程索賠程序流程是怎麼樣的呢?...
-
鋼構工程安裝合同範本
找專長律師:債權債務律師交通事故律師醫療糾紛律師知識產權律師刑事辯護律師鋼構工程安裝合同在我們進行鋼構工程的過程中是十分必要的,它可以有效的保障施工的質量和規範化,使我們的權益得到相應的保障,以免以後因爲不必要的糾紛問題,耽誤工期等。下面,本站小編將會...
-
施工合同備案社保繳納的規定有什麼?
一、施工合同備案社保繳納的規定有什麼?施工合同不備案,不影響社保的額繳納,社保只要簽訂合同,建立勞動關係就必須繳納。《房屋建築和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》第47條規定:“訂立書面合同7日內,中標人應當將合同送工程所在地的縣級以上地方人民政府建...
-
承包工程合同糾紛由哪個部門解決
這屬於民事糾紛,可以雙方協商解決,協商不成的,如果有仲裁條款,可以向約定的仲裁委提起仲裁,沒有約定的,可以去有管轄權的法院訴訟解決。建設工程合同是承包人進行工程建設,發包人支付價款的合同。建設工程合同包括工程勘察、設計、施工合同。建設工程合同應當採用書面...