機械衝孔施工合同
法律3.01W
施工工地,工程機械運輸合同範本
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方) 乙方承接甲方土石方工程運輸業務,雙方本着平等,自願,互惠互利及責、權、利的原則,經雙方友好協商一致同意簽訂工程機械運輸合同,規定如下條款: 一:工程名稱: 工程地點: 二:工期時間: 1、開工時間:具體以甲方項目部書面通知的開工時間爲準。 2、竣工時間: 三:結算方式:每十天結算一次,全額現金,或存入銀行卡,確保乙方當天收到。 四:運輸計費: 1、運至棄土場,一公里以內運價 元。(運輸稅後價) 2、超出一公里,每公里加人民幣 0.80 元。(運輸稅後價) 五:挖機撞車計費: 六:合同簽訂生效後,甲方需支付乙方進場費:挖機每臺人民幣 元,泥頭車每臺人民幣 元;乙方必須在 天內組織 臺車輛,挖機進場開工。 七:甲方責任: 1、理順周邊關係,運政,交警,環保,國土,城管,確保道路順暢,在乙方車輛不違規運輸的情況下,發生責任費用由甲方負責。 2、因甲方責任,導致工程停工每部車輛補償500元/天、司機200元/天,以上損失由甲方承擔。 3、協調好工地管理人員,提供足夠油料,負責道路及時清理,整平,保證乙方車輛順利安全行駛。 4、正常天氣情況下,甲方保證乙方車隊進場每月開工時間不少於25天。 八:乙方責任: 1、合同簽訂後,乙方必須在規定時間內調動運輸車輛及人員進場開工,乙方車輛進場後必須服從調度,安全生產;乙方車隊如因違規操作,發生交通安全事故,或非其它甲方負責意外,一切責任由乙方承擔。 2、如乙方車隊在道路行駛中,所發生的交通事故,由乙方負責全部經濟責任及法律責任。 九:未盡事宜雙方協商解決 本合同經甲方,乙方雙方簽字,蓋章生效,本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份,此合同具有同等法律效力,受法律保護,甲乙雙方共同遵守。 甲方:(公章) 乙方:(公章) 法定代表人: 法定代表人: 委託代理人: 委託代理人: 電 話: 電 話: 開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行: 賬 號: 賬 號: 合同簽訂日期: 年 月 日-
刑事責任被告癌症不出庭怎麼辦
被告一方不出庭怎麼辦當被告不出庭參加案件審理時,根據我國《民事訴訟法》第一百四十四條,“被告經傳票傳喚,無正當理由拒不到庭的,或者未經法庭許可中途退庭的,可以缺席判決。”如被告故意迴避,拒不配合,原告應當法院提供被告詳細住址和聯繫方式,由法院留置送達或公告...
-
挪用公司100萬還不起要會判刑多久
挪用公司100萬還不起要會判刑多久1、依據我國刑法的規定,挪用公款數額達到100萬的,是屬於數額巨大的情形,法院的處罰標準是處三年以上十年以下有期徒刑。2、法律規定:《中華人民共和國刑法》第二百七十二條挪用資金罪;挪用公款罪公司、企業或者其他單位的工作人員,利...
-
你好問一下針對於醉駕撞死人怎麼判刑
你好問一下針對於醉駕撞死人怎麼判刑屬於重大交通事故,依《刑法》第一百三十三條【交通肇事罪】違反交通運輸管理法規,因而發生重大事故,致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役;交通運輸肇事後逃逸或者有其他特別惡劣情節的,處三...
-
我想問一下酒駕摩托車怎麼處罰
我想問一下酒駕摩托車怎麼處罰《道路交通安全法》第九十一條的規定,飲酒後駕駛機動車的,處暫扣六個月機動車駕駛證,並處一千元以上二千元以下罰款。因飲酒後駕駛機動車被處罰,再次飲酒後駕駛機動車的,處十日以下拘留,並處一千元以上二千元以下罰款,吊銷機動車駕駛證。...