法律规定工程项目违约金如何开票
一、法律规定工程项目违约金如何开票?
1、合同履行前违约:由于没有发生经营行为,故不需要开具发票。
2、合同履行过程中违约:价外费用,一般情况下可以与合同金额一起开具增值税发票,并计算缴纳增值税。
《增值税暂行条例》第十二条 条例第六条第一款所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。
违约金属于价外费用,因此可以与合同金额一起开具增值税发票给对方,并计算缴纳增值税。
二、工程合同违约金怎么算?
1、合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。
2、违约金的计算依据是合同总价。
3、约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。
三、工期延误违约责任的认定处理
如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。
审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?依照《合同法》第283条的规定,承包人可以顺延工期,即享有工期顺延权。
对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,承包方未按合同约定办理工期顺延签证,承包方在诉讼中主张工期顺延权的,因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料,承包方就无法进行施工,必然导致工期延误,此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。
综上所述,由于违约有可能发生在项目工程的各个不同阶段,所以对于开票的问题也不能一概而论的。而且作为公司财务部门的这些工作人员,最好也要适当的了解一下国家税收制度方面的一些基本常识,如果连开票都不会开,公司财务也不可能能管理好的。
-
怎么起诉合同纠纷违约
律师解答:先确定管辖法院。律师解析:合同违约纠纷也就是在合同签订后因合同履行的问题所发生的纠纷,合同纠纷可以通过诉讼的方式来解决:1.提起诉讼时要确定好管辖法院。2.原告向法院起诉,应递交起诉状,并按照被告人数递交副本。3.起诉时,还要按国家规定的标准,预交诉讼...
-
合同签了之后违约如何赔付
律师解答:向法院提交诉讼材料。律师解析:合同纠纷律师可以在了解案情的情况之下,然后出现民事起诉状,直接向人民法院提交诉讼材料来进行处理。1、了解案情,收集证据。2、审查主管与管辖、审查时效。3、准备诉讼资料。4、代理申请财产保全。5、参加法庭审理工作6、上...
-
转委托后,代理人还有代理权吗?
受托人转委托这样的情情况是很常见的,是合法的,又是不合法的,但是不管转委托是不是合法,有人都会很疑问,受托人完了了转委托以后,自己是没有代理权的。这还关系着,受托人要是遇到了合适机会,可不可以不经过转委托的人就去办理相关的代办事宜这些问题,所以很值得重视。受...
-
怎样判断借款合同违约金过高
律师解析:违约金赔偿标准是:当事人在合同中约定一方违约时根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法支付违约金。违约金需要以违约造成的损失为基础,不能过分高于或过分低于违约所造成的损失。法律依据:《民法典》第五百...