房屋裝飾設計的合同範本
房屋裝飾設計的合同範本
甲方:_________
乙方:_________
茲甲方委託乙方設計位於_________實用面積_________平方米的私宅,雙方應設計事宜達成以下協議:
一、甲方將房屋委託乙方設計,乙方將根據甲方的要求,結合設計原理在甲方提供所有資料________日內繪出平面佈置圖。
二、甲方確認平面方案,確認後,甲、乙雙方簽訂本設計委託書,同時,甲方交付首期設計定金,金額為總設計費的_________%.(設計費收取標準詳見第六條),乙方下現場實地盡寸複合。
三、簽約後,乙方進入立面設計_________日內繪出詳細立面方案。
四、設計內容:設計平面方案圖,全部施工圖。
含配套專業:體定位圖、吊頂圖、開關插座圖、電路佈置圖、各房間立面圖,與業主溝通,審核後,雙方簽字定稿。
五、乙方根據立面方案製作效果圖,(效果圖製作收取標準詳見第七條)。
六、圖紙裝裱要求:乙方交付壹套A3設計圖紙,超出部分費用甲方自理,甲方結清設計尾款。
七、設計費收取標準:平面_________元/平方米,複式_________元/平方米,別墅_________元/平方米,本套私宅總設計費大寫:_________(小寫_________元),簽定本協議時,甲方需交付設計定金大寫:_________(小寫_________元),餘款於乙方交付整套A3設計圖紙時結清。
八、效果圖製作收取標準:標準客廳_________元/張,複式_________元/張,卧室_________元/張,本套私宅效果圖製作費大寫:_________(小寫_________元)。
九、雙方權利義務
1.甲方
(1)按本合同規定的內容,在規定的時間內向乙方提交基礎資料及文件,並對其完整性,正確性及時限負責。甲方不得要求設計人違反國家有關標準進行設計。
(3)甲方變更委託設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成乙方設計返工時,雙方除另行協商簽訂補充協議(或另訂合同),重新明確有關條款外,甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。
(4)在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,乙方未開始設計工作的,不退還甲方已付的定金;已開始設計工作的,甲方應根據業乙方已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。
(5)甲方必須按合同規定支付定金,收到定金作為乙方設計開工的標誌。未收到定金,乙方有權推遲設計工作的開工時問,且交付文件的時間順延。
(6)甲方應按本合同規定的金額和日期向乙方支付設計費,每逾期支付一天,應承擔應支付金額_________%的逾期違約金,且乙方提交設計文件的時間順延。逾期超過_________天以上時,乙方有權暫停履行下階段工作,並書面通知發包人。
(7)甲方要求乙方比合同規定時間提前交付設計文件時,須徵得乙方同意,不得嚴重背離合理設計週期,且甲方應支付趕工費。
2.乙方
(1)乙方應按國家規定和合同約定的技術規範,標準進行設計,按本合同第六條規定的內容,時間及份數向甲方交付設計文件(出現2、3、5、6、7規定有關交付設計文件順延的情況除外)。並對提交的設計文件的質量負責。
(2)設計合理使用年限為_________年。
(3)乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由於乙方設計錯誤造成工程質量事故損失,設計人除負責採取補救措施外,應免收受損失部分的設計費,並根據損失程度向發包人支付賠償金,賠償金數額由雙方商定為買際損失的_________%,總額不得超過總設計費。
(4)由於乙方原因,延誤了設計文件交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的_________%.
(5)合同生效後,乙方要求終止或解除合同,乙方應雙倍返還發包人已支付的定金。
本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,簽字後生效。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______代表人(簽字):_______
_________年____月____日_________年____月____日
-
婚姻關係存續期間夫妻共同債務應由夫妻雙方共同承擔
婚姻關係存續期間夫妻共同債務應由夫妻雙方共同承擔 濰坊市**人民法院(2021)魯07**民初****號 案情簡介: 被告宋XX與被告吳XX系夫妻,2013年4月,二被告共同向原告張X借款200000元用於翻蓋房屋,該借款雙方未約定還款日期。被告宋XX向原告張X出具借條,借...
-
借款合同審核指引
借款合同審核指引{子問題開始}借款合同審核指引借款合同是借款人向貸款人借款,到期返還借款並支付利息的合同。借款合同的審核要點主要包括:{子問題開始}一、借款幣種與金額在借款合同中借款幣種是指借款人向貸款人所借貨幣的種類,借款金額是指借款人向貸款人所借...
-
借條通用樣書
借條通用樣書借款人(姓名)(身份證號)(經常居住地,此地址作為相關通知以及訴訟材料的送達地址),因購買小汽車(借款事由),向出借人(姓名)(身份證號)在年月日借到人民幣元(大寫:),借款期限為個月(即從年月日至年月日),利息為月利率%。本借款於年月日出借人以現金、微信...
-
友好合作合同範本
友好合作合同範本甲方:乙方:一、甲方向乙方提供汽車交易的電子商務平台,保證交易系統的正常運行。二、乙方自願成為《中國汽車網城》會員,在會員註冊後,即被認為遵守國家有關規定和《中國汽車網城》章程有關規定。乙方保證準確提供自己的信息,注重信譽,竭誠為用户服務...