飲水工程承包合同範文是怎麼樣的?
甲方:
乙方:
為了保證解決_____________村受益區_______户,_______人的飲水水質問題,讓羣眾早日喝上安全健康的自來水,為確保該自來水工程的順利實施,保質保量如期完成,經請示領導同意,村民代表大會決議通過,現決定同意將此工程承包給乙方實施,為明確甲乙雙方的權利與義務,經協商一致同意簽署以下施工協議:
一、工程建設內容及質量要求:工程建設內容:水池、機房、水錶、管材購置及安裝,提水設備等。工程質量要求:嚴格按照甲方提供的縣水利局工程有關資料進行施工;進户管道到户穿牆後安裝米,用户穿牆打孔由户主自己負責。
二、計價方式:工程實施實行包工包料,總價承包,工程總造價以水利局預算為準,其中村自籌資金:______萬元,餘下缺口由乙方負責爭取到位,村裏積極配合。工程合價為:_______萬元。
三、付款方式: 工程開工完成土建工程(水池及機房),由甲方從自籌資金中付工程進度款給乙方,工程完工縣水利局驗收合格後,由甲方把縣水利局人飲辦下拔資金全部付給乙方,並開具正式税務發票結算。
四、工程施工期限: 該工程總工期為 天(雨天除外)。
五、甲乙雙方的責任及義務:
1、甲方必須提供乙方良好的施工環境 即三通(水、電、路通)。
2、甲方必須協調處理好非乙方引發各種矛盾糾紛。
3、管網工程所經田地由甲方安排好,不得影響乙方施工。
4、甲方必須按照工程款支付方式撥付工程款給乙方,否則乙方有權停工或讓水廠停業。
5、甲方必須及時完成籌工籌勞工程,在乙方管網鋪設前應完成羣眾自籌款收取,不得影響乙方施工。(進户管道開挖由受益户負責)。
6、甲方負責工程質量監督,如需改變工程建設設計,必須及時通知乙方,如有延誤工期,乙方施工日期順延。
7、甲方必須協助乙方管理好工程材料,如發現此工程受益羣眾有偷盜材料現象,應由甲方作出處罰決定,偷盜人賠償乙方損失。
8、乙方必須嚴格按照工程安全施工條例,進行安全文明施工,工程出現的一切安全事故由乙方負責。
9、乙方所購工程材料必須嚴格按照縣水利局提供的品牌及技術要求進行購置及安裝。
10、乙方必須嚴格按照甲方的工程質量要求進行施工,如有質量問題,甲方有權責令停工及停拔工程款,並要求乙方限時整改到位。11、乙方必須在工程施工期限內完成工程承包內容,不得延誤工期,每延誤一天罰款按工程總價的 計算。
12、乙方在施工當中必須遵循當地風俗習慣,不得製造羣眾矛盾。
六、本協議一式三份,甲、乙雙方各執一份,監證方一份,本協議甲、乙雙方簽字生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
綜合上面所説的,工程承包合同需要在雙方公平、公正、自願的情況之下進行簽訂,對於簽訂的內容一定要表達出雙方的真實意思,只要合同一旦生效,那麼雙方的權利就已經受到法律保護,如果一方存在違約的情形,那麼必定就需要承擔違約的責任。
-
簽訂合同如果違約怎麼賠償處理?
一、簽訂合同如果違約怎麼賠償處理?如果合同違約,按照合同約定進行賠償。損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失,包括合同履行後可以獲得的利益。當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者採取補救措施後,對其他損失請求賠償。當事人...
-
劉XX與路橋區路北街道洋葉村村民委員會土地租賃合同糾紛二審民事判決書
上訴人(原審原告):劉XX。委託代理人:張元,浙江新台州律師事務所律師。被上訴人(原審被告):路橋區路北街道洋葉村村民委員會。法定代表人:於XX。委託代理人:茅XX,浙江XX律師。委託代理人:李X,浙江XX律師。上訴人劉XX因土地租賃合同糾紛一案,不服台州市路橋區人民法院(2015)台路...
-
貸款違約金合同違約金怎麼處理?
借貸糾紛律師收集整理了關於貸款違約金合同違約金怎麼處理?的相關法律知識,給大家一些參考。更多借貸糾紛專業問題建議諮詢律師。一、貸款違約金合同違約金怎麼處理?借款人在借款合同期限屆滿不能歸還借款的,應當承擔違約責任。關於違約責任形式,依照《民法典》的規...
-
行紀合同是商事合同嗎,行紀留置權的效力是什麼?
一、行紀合同是商事合同嗎行紀合同是商事合同,因為實際上行紀合同就是屬於行紀人以自己的名義為委託人訂立相關合同的一種經濟方面貿易行為。行紀合同能發生留置權,行紀合同是雙務有償合同,因此行紀人對委託人有報酬請求權,即使雙方未約定報酬的亦然。如果委託人逾...