公路工程施工監理合同專用條件新整理版
公路工程施工監理合同專用條件新整理版
a. 參閲通用條件
1.1.1 項目
例:項目名稱、立項證明、項目情況
1.1.2 工程
例:工程地點、工程造價、工程概況。
2.5 業主財產
2.6 保密
例:業主要求監理單位關於本項目或本工程予以保密的資料內容和保密期限。
4.1 監理單位的賠償責任
例:監理單位違反監理合同的規定並因此造成業主的經濟損失,應根據其所承擔責任的比例向業主賠償。
賠償金=受損工程的相應監理費×監理單位應承擔責任的比例
4.2 業主的賠償責任
例:業主違反監理合同的規定,並因此造成監理單位的經濟損失,應據實向監理單位賠償。
賠償金=監理單位的直接經濟損失
4.4 賠償的限額
例:監理單位的累計賠償限額:
監理單位的累計賠償限額為監理合同金額的 ____%(建議比例5%~10%),當達到此限額時,業主有權單方面中止監理合同,並沒收監理單位的履約擔保全。
業主的累計賠償限額:
業主據實賠償監理單位的直接經濟損失。
4.5.2 履約擔保
業主應根據實際情況,考慮多種監理單位的履約擔保方式。
例:擔保書格式或保證金形式、擔保時間、擔保金額(佔監理合同金額的比例,建議比例5%~10%)。
4.6.2 業主要求的保險
例:保險的種類、保險的期限、業主的條件。
5.2 監理服務的時間和期限
例:進場期限、完成監理服務時間、缺陷責任期、退場期限等。
5.4.4 物價變動的補償辦法
例:業主對監理合同有效期內因物價變動而導致監理服務費用的增減,予以或不予彌補(扣除)及其計算方法。
6.2.1 監理服務費用的支付期限
例:自監理合同附件c中二、4規定的業主支付日起算;
當地資幣_____日
外幣______
對過期應付款項的補償利率:
每日_____‰
6.3 貨幣
例:業主支付監理服務費用的貨幣種類、比例、匯率等。
7.2 語言和法律
例:監理合同的主導語言。
監理合同所遵循的法律。
7.3 _____獎勵
例:業主在提前工期、優質工程、節約投資和監理單位的合理化建議等方面,對監理單位的獎勵辦法:
合理化建議獎勵辦法
____________
____________
提前工期獎勵辦法
____________
____________
優質工程獎勵辦法
____________
____________
節約投資獎勵辦法
____________
____________
7.5.2 版權
例:未經業主同意,監理單位不得出版的資料內容。
8 爭端的解決
最終解決爭端的方式,可選擇仲裁或問法院起訴。
例:雙方在此一致同意遵守本仲裁規則,並放棄任何形式的上訴權力。
仲裁規則
b. 修正、補充或刪除通用條件的條款
雙方可根據各自不同的項目特點和環境,針對通用條件中不適用的條款,在此對其予以修正、補充或刪除,並在執行過程中以專用條件為準。
-
家庭居室裝飾裝修工程施工合同(示範文本GF-2021-0207)
家庭居室裝飾裝修工程施工合同(示範文本GF-2021-0207)家庭居室裝飾裝修工程施工合同(示範文本GF-2000-0207)合同編號:__________發包人:承包人:住所:住所:委託代理人:營業執照號:電話:法定代表人:電話:BP機號:委託代理人:電話:本工程設計人:電話:施工隊負責人:電話:依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法...
-
設備驗收和售後服務協議(1)
設備驗收和售後服務協議(1)設備型號及名稱:一、甲、乙兩方定義甲方(需求方):四川大學(028-85401951)乙方(供貨方):公司名稱:公司地址:公司電話:公司傳真:公司電郵:二、事由為保證對本項目的成功實施,在甲方與乙方簽訂商務合同的同時,甲乙兩方簽定本技術服務協議。三、技術要...
-
建設工程委託監理合同
建設工程委託監理合同……第二條建設工程委託監理合同適用的法律是指國家的法律、行政法規,以及專用條件中議定的部門規章或工程所在地的地方法規、地方規章。第三條本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和説明。如專用條件約定使用兩種以上(含兩種)語...
-
建設工程監理合同類型
現如今,建築業一片欣欣向榮,包括現在與前景都是美好的,於是,越來越多的人投身建築。我們知道,建築工程都有施工合同,按理來説,一切按照施工合同進行就可以,但是,有時還是會出現糾紛。而其實,建築工程施工合同糾紛其實就和其他民事糾紛一樣,總體來説,就四種形式和解、調解、...