通用版小型工程合同

通用版小型工程合同

發包人： (簡稱甲方) 承包人： (簡稱乙方) 依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。  一、工程概況  1、工程名稱： ;  2、工程地點： ;  3、工程範圍：  4、承包方式： 。  二、合同工期  1、開工日期：________年____月____日 ，竣工日期________年____月____日 ，合同工期總天數 天(以實際進場施工之日算起);  三、質量標準 工程質量標準：合格、按照《施工質量驗收規範》驗收。  四、合同價款 總計合同金額(大寫)(人民幣) ，小寫 。  五、付款方式 付款方式：本工程進場完成 %工作後10天內，發包人向承包人支付 %工程費用;本工程進場完成 %工作後15天內，發包人向承包人支付 %工程費用;本工程竣工驗收後20天付清餘下的工程費用(除工程保修押金)。 工程價款通過銀行轉(匯)入對方帳户(以本合同註明帳號為準)。所有款項支付須先開發票後支付。  六、施工準備  1、承包人在合同簽定後____日內完成圖紙的設計和細化，完成後由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。  2、發包人應在施工前做好三通一平工作，提供基準測量點和水、電接入點;  七、安全責任  1、甲方指導乙方組織實施，檢查乙方施工安全設施。簡易工程施工合同範本  2、乙方應指派專人負責安全，施工現場應有安全標示和安全設施。  3、乙方在施工過程中出現責任事故，乙方負全部責任，甲方概不負法律和經濟責任。  八、工程竣工驗收及保修  1、承包人在工程竣工前____日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，並與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;  2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格;  3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起____日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;  4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，並對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;  5、自工程竣工驗收合格之日起________年內承包人對工程負責保修，保修期限屆滿後，承包人提供終身優惠服務。  6、承包人應按國家技術規範、標準、規程和發包人的技術要求進行工程施工，按本合同規定的時間提交質量合格的工程產品，並對其負責。由於承包人施工質量不合格，承包人應負責無償給予修繕，使其達到質量合格。若承包人無力補充完善，需委託其他單位時，承包人應承擔全部工程費用。  九、現場代表 發包人現場代表_____，承包人現場代表_ _，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。  十、違約責任 因承包人施工質量造成重大經濟損失或工程事故時，承包人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外，應根據實際損失向發包人支付賠償金。 一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金 萬元。 本合同未盡事宜，經發包人與勘察人協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。 本合同履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的按下列第 種方式解決：  (一)提交 仲裁委員會仲裁;  (二)依法向人民法院起訴。 本合同以雙方簽字蓋章後生效，一式貳份，發包人與承包人各執壹份。 合同訂立時間：________年____月____日 合同訂立地點：____________________ 本合同共_ 頁 發包人：(蓋章) 法定代表人委託代理人：(簽字) 承包人：(簽字) 聯繫方式： 開户銀行： 銀行賬號