視訊監控安裝合同
視訊監控安裝合同
視訊監控安裝合同
甲方(需貨方):
乙方(供貨方):大連翔網誌*科技有限公司
根據《民法典》及有關法律的規定,甲、乙方按照平等互利的原則,經友好協商一致,同意簽訂本合同。
一、安裝單位名稱:
二、安裝單位地址:
三、供貨範圍:依雙方確認的參考圖樣和現場示範及報價清單所列之專案及數量供貨。(見附件)。
四、總價:人民幣佰拾萬仟佰拾元角分;
即RMB¥元,兩者不符以中文數字為準。對產品報價,甲方應承擔保密責任。
五、工程日期:收到定金當日起日內裝置到甲方指定保管室。
六、付款方式:
1簽約時,甲方支付工程總價%預付款作為定金,大寫人民幣,計¥元整。
2甲方檢驗合格後,即支付工程總價%工程資金,大寫人民幣,計¥元整。
3以上價格為含稅價,含安裝、運輸及十二個月裝置正常保修、維護費用(裝置人為及不可抗力的因素損壞除外)。
5整個系統必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求,以甲方審定的設計、施工方案為標準,在此基礎上價格不再作任何調整(甲方要求增加的工程除外)。
七、工程現場管理:
乙方依合同所訂交貨時間將貨物運至指定地點時,()甲方應即時接收並妥善保管全部貨物,如甲方不能即時接受全部貨物,須支付乙方的來回運費及額外產生的倉儲費並賠償乙方實際所發生的損失。
八、材料增減
1甲方於簽訂合同後,如需變更有關材料之規格、數量、交貨期、施工期,應在乙方未出發貨前以書面形式通知,反之造成之損失,由甲方承擔全部賠償責任。
2裝置經甲方授權代表簽字確認後,如有材料供貨變更,雙方另行議定金額及工程日期,仍由甲方授權代表簽字後才發貨,增加之金額於甲方授權代表簽字當日一併支付。
雙方代表在交貨當日由甲方驗收人員會同乙方進行初步檢驗,裝置憑甲乙雙方確認的參考圖片驗收(因為1批次不同外觀略有差異,為可接受驗收。)
2到貨後當個工作日內雙方會同驗收。
3甲方逾期未驗收或未經驗收即提前自行安裝使用,視為驗收合格,再出現質量問題由甲方自行承擔全部責任。
4驗收中發現的和報價清單裝置引數不符,乙方負責更換,雙方必須協調合理。裝置更換之運費由乙方承擔,但甲方不得以該項工程之全部或一部分未完善之理由,拒絕或延遲支付尾款。
一、違約責任
1工期延誤:如乙方未能在約定日期內完成工程任務,又無正常之理由;按逾期之日數每日賠償合同總價千分之二。如因甲方原因所造成乙方不能如期交貨,甲方應補償乙方由此造成的實際損失。
2逾期付款:甲方逾期付款應承擔合同總金額千分之二每日的滯納金。
3在乙方完成全部工程並收取全部工程款項後,甲方取得裝置之所有使用權,但在甲方付清全部工程款前,乙方仍對附件內所有裝置享有所有權。在甲方延遲或拒絕付款時,乙方可以隨時撤回附件內裝置,因此造成建築物及其他之損壞,乙方概不負責。同時乙方仍享有損失的賠償請求權。
4合同簽訂後,如需取消,應在乙方未下單發貨前以書面形式通知,反之乙方可沒收所有預付款,預付款不足以彌補乙方實際損失的,甲方仍應按工程總價全額賠償。
二、附則
1合同執行期間發生糾紛,應首先協商解決,協商不成以甲方工程主要營業場所(地)法院為第一審管轄法院。本合同空白待填寫部分經雙方協商一致後填寫,其他部分不得塗改,如有塗改痕跡,本合同無效。
本合同具有以下附件:(裝置報價清單表)以上附件是本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
2本合同一式兩份,經雙方簽字後生效,甲、乙雙方各執一份。
十三、其他未盡事宜
甲方:乙方:大連翔網誌*科技有限公司
電話:電話:
承辦人(簽章):承辦人(簽章):
視訊監控安裝合同(三)
-
加工合同書通用版範本
加工合同書通用版範本供方(全稱)____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________需方(全稱)____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:______...
-
裝置安裝熱門合同範本
裝置安裝熱門合同範本甲方:廠法定代表人:廠長乙方:_________甲方因業務需要,由乙方安裝部分產品,雙方經過協商,達成如下協議書:一、安裝的專案名稱和地點:二、安裝的產品名稱、規格、型號、數量和安裝報酬:名稱規格型號數量安裝合計三、完成安裝的期限:從________年____...
-
通用版建築安裝工程合同樣式
通用版建築安裝工程合同樣式工程發包方:_____________________________________(簡稱甲方)工程承包方:_____________________________________(簡稱乙方)依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律和行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則...
-
最新版範文承攬加工合同
最新版範文承攬加工合同承攬方:__________________定作方:__________________定作方委託承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品:_____________________________________________第二條加工成品質量要求:(加工定作物品...