拖欠工程款被起訴的起訴書怎麼寫?
拖欠工程款起訴狀範本
被告單位(全稱): ______市職工教育培訓中心
地址:________市_______ -______路________號
事實和理由:
______年______月______日, ______縣建築工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建築安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定後,乙方按時將裝置機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內,由於甲方的原因,造成乙方開進工地的70餘名職工無活可幹,機具裝置長期雙裡無用,給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費,但尚有57979. 30元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建築安裝工程竣工後:,於______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程於______年______月______日完工。三幢樓均經 ______市建築工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定後,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩牆等多項零建工程。但價值174551. 87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫於______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料影印交給甲方。後來,甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,並推而廣之,拒絕稽核乙方後期施工的全部零建工程的結算。
綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規定的有關條款,無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經濟損失。《民法通則》第一百零六條規定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的,應當承擔民事責任。”《經濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建築安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定:未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
訴訟請求:
責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失:
(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;
(二) 結算零建工程款:174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元,應付給乙方工程款10768.57元;
(三)賠償乙方的經濟損失:______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88 ig;______年______月至______月裝置閒置費57979. 30元
以上三項合計,共242006.83元。
此致
______市______區人民法院
起訴單位:______縣建築工程總公司
__________公司(蓋章)
_________年_________月________日
附:1、本狀副本1份
2、書證28件。
以上就是今天小編給大家介紹的拖欠工程款被起訴的起訴書的範本,草擬起訴書要注意陳述清楚起訴的事實和理由,以及訴訟方的訴訟請求,按照相關的法律規定處理工程價款的結算,另外在提交訴訟請求的同時要一併遞交相關的證件和證明,更多相關的工程款的問題歡迎前來諮詢本站鹽城律師!
-
工程款多付,怎麼處理
應積極退回多付的工程款。法律依據:《建築法》第五十四條建設單位不得以任何理由,要求建築設計單位或者建築施工企業在工程設計或者施工作業中,違反法律、行政法規和建築工程質量、安全標準,降低工程質量。建築設計單位和建築施工企業對建設單位違反前款規定提出的...
-
工程欠款寫了欠條的訴訟時效
一般來說,工程欠款寫了欠條的訴訟時效為三年。依據法律規定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。自權利受到損害之日起超過二十年的,人民法院不予保護;有特殊情況的,人民法院可以根據權利人的申請決定延長。《民法典》第一百八十八條向人民法院請求保...
-
市政工程保險包括哪些
工程保險險種包括:建築工程保險、安裝工程保險、科技工程保險。建築工程保險承保的是各類建築工程,即適用於各種民用、工業用和公共事業用的建築工程,如房屋、道路、橋樑、港口、機場、水壩、道路、娛樂場所、管道以及各種市政工程專案等,均可以投保建築工程保險。...
-
如何追工程欠款
追工程欠款的方法是:1、與欠款人進行協商,主動與發包人、轉包人、違法分包人等進行協商解決,爭取能夠達成還款協議。2、找追債公司幫助,在欠款人拒不支付工程欠款的情況下,部分被欠款人選擇請求追債公司的幫助,來協助要回工程欠款,但存在一定的法律風險。3、通過向法...