阻礙施工造成的損失怎麼賠償,工程索賠的步驟
一、阻礙施工造成的損失怎麼賠償
阻礙施工單位施工造成損失的,由阻礙施工一方進行賠償,一般依據實際造成損失賠償,如賠償停工、窩工、倒運、機械裝置調遷、材料和構件積壓等損失。《中華人民共和國民法典》第八百零三條【發包人未按約定的時間和要求提供相關物資的違約責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條【因發包人原因造成工程停建、緩建所應承擔責任】因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械裝置調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
二、工程索賠的步驟
(一)提出索賠要求當出現索賠事項時,索賠方應在索賠事項發生後的28天內以書面信件正式發出索賠通知書,宣告索賠權利。
如果逾期再報,其索賠要求可能遭到拒絕。
(二)報送索賠資料和索賠報告在正式提出索賠要求以後,索賠方應抓緊時間準備索賠資料,編寫索賠報告,並在下一個28天以內正式提交索賠報告。
(三)協商解決索賠問題協商是指合同雙方在自願、互讓互諒的基礎上,按照工程專案的合同檔案,通過友好談判解決工程中產生的索賠問題,因此也被稱為協商談判。
(四)調解當雙方不能通過友好協商解決索賠問題時,可以按照施工合同專用條款的規定,請有關部門進行調解。
(五)訴訟在雙方和解不成,又沒有仲裁協議的情況下,一方的當事人可以向有管轄權的法院提起訴訟。
通過上述分析知道,依據《民法典》的規定,阻礙施工單位施工造成施工單位損失的,由阻礙施工一方賠償,一般是依據實際造成的損失賠償,如停工、窩工、倒運、機械裝置調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
網站地圖更多#建設工程糾紛相關法律知識
2.7w 瀏覽文章拖欠工程款糾紛起訴需要多久解決1.6w 瀏覽文章發生工程款糾紛可不可以直接起訴?2.2w 瀏覽文章以房屋抵償工程款如何確定案由1.5w 瀏覽文章工程款未結算雙方主張違約如何認定2.1w 瀏覽文章承包工程價變更的能否變更,建築工程價款包括哪些1.9w 瀏覽文章業主減少工程量改怎麼索賠2.0w 瀏覽文章工程款糾紛管轄糾紛起訴需要多久解決?2.4w 瀏覽文章沒有決算如何認定工程款,工程價款結算方法是怎樣的1.9w 瀏覽文章工程款是否屬於被掛靠單位1.5w 瀏覽文章工程債務有期限嗎2.6w 瀏覽文章施工方把車砸了怎麼賠償2.5w 瀏覽文章工程結算科目設定規定是什麼,工程結算規定是什麼?2.2w 瀏覽文章欠材料款起訴根本沒用嗎?2.3w 瀏覽文章如何理解在建工程抵押是什麼意思?1.6w 瀏覽文章工程欠款違約金怎麼計算?1.6w 瀏覽文章工程付款逾期違約金最高是多少錢?1.8w 瀏覽文章工程延付違約金怎麼計算?4.8w 瀏覽文章工程隊承包工程如何開票的?4.7w 瀏覽文章工程中標後發包方遲遲不開工怎樣索賠的?1.9w 瀏覽文章如何證明承包建築工程不墊資?更多#工程款糾紛相關
諮詢阻礙施工治安管理處罰367次閱讀圖文工傷賠償步驟步驟如下:1、工傷報告程式。2、工傷認定程式。3、工傷鑑定程式。4、協商賠償程式。5、勞動仲裁程式。6、法院審理程式。7、執行程式。仲裁或者判決生效後,用人單位不支付賠償費的,則可以依據生效法律文書向法院執行局提起執行申請,由法院執行。2023-12-14863次閱讀文章工程索賠的步驟2023.05.261111次閱讀諮詢阻礙施工治安管理處罰303次閱讀圖文辦理工傷賠償的步驟1.由單位在事故後30天內向勞動局申報工傷,有工傷認定書後申請勞動能力鑑定,然後由工傷保險機構賠償。2.如果單位在30天內沒有申報,工傷職工個人應在事故後一年內向所在地勞動局申請工傷認定,拿到工傷認定後申請勞動能力鑑定,有鑑定結果後按傷殘等級向工傷保險機構申請賠償。2023-12-021036次閱讀文章工程索賠的步驟2023.05.141268次閱讀諮詢阻礙施工治安管理處罰354次閱讀圖文工傷10級賠償的處理步驟?1、先申請工傷認定。2、等工傷認定決定,勞動保障行政部門會在受理工傷認定申請之日起60日內作出工傷認定的決定。3、單位不承認工傷時,要是職工或者近親屬認為是工傷,用人單位否認是工傷的,用人單位需承擔舉證證明的責任。4、雙方協商。5、仲裁。6、起訴。2023-12-10989次閱讀文章工傷賠償有什麼步驟2023.05.201017次閱讀諮詢自己地皮施工遭群眾阻礙?392次閱讀載入更多更多工程款糾紛最新文章
如果工地工程欠錢怎麼辦?1152次閱讀2023.12.31個體工商戶被拖欠工程款怎麼辦1793次閱讀2023.12.31欠材料款欠條有效期多久1879次閱讀2023.12.29建築工程款優先清償的條件有什麼1527次閱讀2023.12.29拖欠工程款不歸還怎麼辦1027次閱讀2023.12.29遇到工程款糾紛問題?本站專業律師 處理更可靠快速諮詢律師權威解答檢視更多欠款糾紛,工程問題?2024-01-01 14:34:27網友提問是夾江的嗎?我有個工程款拿不到,?2024-01-01 13:06:10網友提問如果建築工地不給錢是違法嗎?2024-01-01 11:47:10網友提問工地做完6個月不結賬也不發生活費?2024-01-01 11:40:20網友提問工程造價中企業管理費包括哪些內容各項內容的費率是多少?2024-01-01 09:31:20網友提問工程款240000元起訴法院律師費要多少?2023-12-31 15:03:59網友提問打一個二十萬的工程款律師費用是怎麼收費的?2023-12-31 14:00:46網友提問工程款?2023-12-31 12:01:57網友提問謝律師你好,不知道剩下的能否通過謝律師要回?2023-12-31 09:11:03網友提問我可以諮詢一下加工廠貨款的事情嗎?2023-12-30 20:41:14網友提問-
民法典中出售打包債權是否繳納增值稅
一、民法典中出售打包債權是否繳納增值稅民法典對出售打包債權是否繳納增值稅沒有規定,而《增值稅暫行條例》規定,債權轉讓並不是增值稅徵收的範圍,報以轉讓債權不需要繳納增值稅。《增值稅暫行條例》第一條在中華人民共和國境內銷售貨物或者加工、修理修配勞務(...
-
工程糾紛中法院管轄如何選擇
受案範圍,指公民、法人或者其他組織對具有國家行政職權的機關和組織及其工作人員的行政行為不服,依法提起訴訟的,屬於人民法院行政訴訟的受案範圍。公安機關和司法機關都有明確的管理範圍,比如普通的基層法院不能審理涉外專利侵權案件,這在法律中有明確的規定,所以,當...
-
一個工程與多人簽訂合同詐騙
合同的訂立又稱締約,是合同雙方動態行為和靜態協議的統一,它既包括締約各方在達成協議之前接觸和洽談的整個動態的過程,也包括雙方達成合意、確定合同的主要條款或者合同的條款之後所形成的協議。合同一般都是雙方的法律行為,只有雙方當事人協商一致才能成立,也就是...
-
承包工程施工摔殘廢有賠償嗎?
一、承包工程施工摔殘廢有賠償嗎?是有賠償的。工傷賠償是職工因遭遇工傷事故或者患上職業病而獲得的賠償,包括治療工傷的醫療費、康復費、住院伙食補助費、一次性傷殘補助金、勞動能力鑑定費等費用。工傷範圍是工傷認定的前提,一般由法律直接規定。各國及地區的...