建工项目未竣工验收,如何要求支付后期工程款
最高人民法院曾审理过这样一则案例:
湖南某建筑公司(下称承包方)承接了某饮品公司(下称发包方)的建设工程项目,后因发包方拖欠工程款项目停工,在诉讼时,双方对给付工程款的数额和时间产生了争议。经审理法院认为:本案中,《补充协议书》对于案涉争议二期工程付款方式约定:“二期工程按月形象进度计量、付款,承包方每月25日向发包方提交当月工程量清单及报价文件,发包方须在当月30日之前完成审核工作并于下月5日前向承包方支付上月工程计量款的80%,余款在相应单位工程竣工结算审定后付足总价款的95%,总价款5%作为保修金在保修期满后7天内一次付清。”案涉工程因发包方拖欠工程进度款导致未能完工,项目未经整体竣工验收及结算审定,因此《补充协议书》约定的工程价款支付条件未成就。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(下称《建工司法解释一》)第十八条规定:“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(一)建设工程已实际交付的,为交付之日;(二)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(三)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。”
2019年11月7日,发承双方通过核对,确认无争议部分的工程款62175906.8元,并一致同意就有争议部分的工程款申请法院进行造价鉴定。2020年1月13日,承包方提起本案诉讼,请求判令发包方以双方确认或者造价鉴定的数额为准向其支付相应工程价款,并在案涉工程折价或者拍卖的价款中优先受偿。可见,直至承包方起诉之日,双方当事人对应付工程价款仍有争议。本案中,案涉工程交付之日不明,工程价款也未结算,应以承包方起诉时间作为应当给付建设工程价款之日。
可见,法院在审理类似案件的情况时,在合同有效的前提下,法院首先会审查工程款支付是否满足合同约定,若不满足则依据《建工司法解释一》的相关规定进行裁判。
-
分居期间抚养费离婚的时候会补吗
分居期间抚养费离婚的时候会补。夫妻分居,在法律上婚姻关系仍然存续,双方的收入仍然是夫妻共同财产,子女抚育费应当在共同财产中支出给付。子女也可向拒不履行扶养义务的父母要求支付扶养费。下面北京安嘉律师事务所为您介绍:一、分居期间抚养费离婚的时候会补吗分...
-
男子送情人8套房,每月只给妻子5000元!法院:支持婚内分割夫妻财产
丈夫婚内出轨,为“小三”花费数百万妻子心灰意冷之下,婚内要求分割夫妻共同财产。日前,福建厦门思明法院宣判了这样一起案件。丈夫婚内出轨为他人花费数百万1990年12月,魏女士与吕先生经朋友介绍认识,后领证结婚。次年,儿子出生,一家三口美满幸福。后来,吕先生的生意越...
-
无证建房强拆怎么处理
无证建房强拆怎么处理导读:无证建房强拆的处理是及时报警并拍照或录音视频留证;行政机关违法强拆的,相对人可提起行政诉讼要求对方赔偿。能强制拆迁的情况包括逾期不改的违章建筑等。一、无证建房强拆怎么处理无证建房强拆的处理如下:没有房产证的房子被强拆的,应当...
-
民间借贷相关的法律知识
一、民间借贷有哪些类型?民间借贷,是指自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为。具体包括以下三种类型:(1)自然人之间可以成立民间借贷合同。(2)法人之间、非法人组织之间以及它们相互之间为生产、经营需要可以订立民间借贷合同。(3)法人或者非法人组织在本单...