房屋裝修個人熱門合同樣書
房屋裝修個人熱門合同樣書
甲方:_________ 乙方:_________ 甲乙雙方經過友好協商,就乙方承包甲方所有的 裝修施工事宜達成一致,簽訂本合同。 一、乙方包乾承包該房屋裝修的全部施工工作,即實行包工不包料,甲方自備裝修材料,乙方只負責施工,具體施工內容詳見附件。 二、包乾承包費用: 人民幣 整(小寫 13800 元) 除此之外,甲方不再向乙方支付任何費用。 三、支付方式: 1、乙方進場施工之日,甲方向乙方預付人民幣 仟圓整(小寫 元); 2、乙方完成全部裝修施工後,支付進度款人民幣 仟圓整(小寫 元); 3、全部裝修施工完成後 天內,甲方支付餘款人民幣 整(小寫 元) 四、工期: 雙方確定該房屋裝修施工工期為 天,乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。 五、其他約定: 1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責採購裝修材料; 2、甲方應按合同約定及時付款,否則按200元天支付違約金; 3、乙方自行準備工具、聘請人員,自行負責施工安全,嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,確保工程質量,如在施工過程中發現質量不合格行為,造成返工,因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔; 4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料,否則按500元次予以處罰,並需賠償甲方損失; 5、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務,每延期一天按照200元天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期,乙方不承擔違約責任; 6、該房屋裝修保修期為________年,保修期內乙方應該及時負責為甲方維修。 六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字後生效。 甲方(簽字)乙方(簽字) 時間: 時間
-
裝修公司合同書樣本
裝修公司合同書樣本依照有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:合同編號:______發包人:______承包人:______住所:______住所:______委託代...
-
國家標準裝修合同
國家標準裝修合同{子問題開始}國家標準裝修合同範文篇一發包方:(甲方)承包方:(乙方)本着平等互利的原則,經甲、乙雙方友好協商,按照《中華人民共和國民法典》和《建築安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方達成如下協議,以資雙方共同遵守。一....
-
未籤裝修合同裝修工人受傷,要賠償嗎
合同的訂立又稱締約,是合同雙方動態行為和靜態協議的統一,它既包括締約各方在達成協議之前接觸和洽談的整個動態的過程,也包括雙方達成合意、確定合同的主要條款或者合同的條款之後所形成的協議。合同一般都是雙方的法律行為,只有雙方當事人協商一致才能成立,也就是...
-
裝修合同糾紛判決書
合同糾紛訴訟是指人民法院根據合同當事人的請求,在所有訴訟參與人的參加下,審理和解決合同爭議的活動,以及由此而產生的一系列法律關係的總和。合同糾紛的內容涉及到合同本身內容的各個方面,糾紛內容多種多樣,幾乎每一個與合同有關的方面部會引起糾紛。而合同糾紛從...