房屋裝修合同範本包工
房屋裝修合同範本包工
發包方(簡稱甲方):_________________________承包方 (簡稱乙方):_________________________ 甲乙雙方經友好協商,甲方決定委託乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守, 一、工程概況 1、裝飾施工地點: 2、住房結構:房型房廳套,施工面積平方米。 3、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。 4、承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。 5、工期:自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,________工期________天。 二、工程價款及結算的約定 1、工程總價款:_________元,大寫(人民幣):________________詳見本合同裝修工程報價單。 2、工程款付款方式按下列方式支付: (1) 第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金, 第二次付款時扣除 (2) 第二次合同簽定後開工前支付工程總造價50%合計_________元 (3) 第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元 (4) 第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元 (5)工程保修期兩年。工程款全部結清後,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。 三、關於材料供應的約定 1、甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應.辦-理.驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。 2、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均應用於本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。 3、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備係為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。 四、其它事項 1、甲方應在開工前,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙,並向乙方進行現場交底。並向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並説明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關係等的協調工作。 2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法説明的現場交底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。 五、違約責任 1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。 2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。 六、糾紛處理方式 雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民訴訟。 七、合同的變更和解除 合同經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。 八、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力 合同附件為本合同的組成部分。 甲方(簽章):電話: 乙方(簽章):電話: 簽訂地點: 簽訂日期:________年____月____日
-
裝修合同糾紛判決書
合同糾紛訴訟是指人民法院根據合同當事人的請求,在所有訴訟參與人的參加下,審理和解決合同爭議的活動,以及由此而產生的一系列法律關係的總和。合同糾紛的內容涉及到合同本身內容的各個方面,糾紛內容多種多樣,幾乎每一個與合同有關的方面部會引起糾紛。而合同糾紛從...
-
裝修增加項目施工合同模板
裝修增加項目施工合同模板1、施工過程中,乙方施工人員應按照《住宅裝飾裝修工程施工規範》施工。2、在進行設施、設備安裝時,應經過甲方確認安裝位置後方可進行。3、乙方無權擅自更換甲方提供的材料,乙方對甲方提供的材料有義務妥善保管,如有損壞,應照價賠償,乙方應...
-
2021房屋裝修合同範本
2021房屋裝修合同範本委託方(甲方)承接方(乙方)甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。第一條:工程概況1.工程地址:2.居室規格:房型,總計施工面積平方米。3.施工內容:詳見本合同附...
-
裝修合同違約金萬分之一
合同違約是指合同一方或雙方違反合同中約定的義務、法律直接規定的義務和法律原則和精神所要求的義務。當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失,包括合同履行後可以獲得的利益,但不得超過違...