承包土方的工程合同怎麼寫?
相信談到土方,浮現在大家腦海之中的應該是一種藥方吧。但也可以指一種挖土、填土、運輸作業。土方工程是建築工程項目之中的一類。在細化分,土方工程也是由許多的工程所組詞組成的。雙方當事人一般會透過簽署合同的形式確定各方的權利義務關係。那麼,承包土方的工程合同怎麼寫?
土方工程承包協議書
發包人 :(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
經雙方協商一致制定本條款,雙方務必遵照執行。
一、承包項目:本工程地塊土方的開挖、運棄、平整。
二、承包方式:包挖、包運、平整,不得轉包。
三、承包價格:開挖、運輸土方 元/m3(石砂)。
四、工期要求:按圖紙要求尺寸進行開挖,自 月 日開始施工,在 天內完成基地土方的挖、運、填土方均需按圖紙要求整平。
五、質量與施工要求:
1、基地的平面位置、底面尺寸、邊坡坡度、標高和持力層等應符合設計圖紙的要求,偏差控制在施工規範允許範圍內。
2、做好水溝和排水設施。達到位置、尺寸和標高符合設計要求。
3、回填土時,應清除草皮、雜物和排除積水,並應分層夯實,夯實後的密實度應達到設計要求。
4、土方挖完後須經設計、建設(監理)、公司、質監站檢查符合要求後,方爲合格;否則承擔整修、返工費用。
六、安全要求:
1、開工前、乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項並做好交底記錄。
2、嚴格按照土方工程施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工。否則出現安全事故,概由乙負責。
3、遵守工地規章制度,服從現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。
4、開挖的土方應按指定的地點堆放。保證施工道路暢通。
5、雨季施工應注意邊坡穩定,加強檢查工作,必要時可適當放緩邊坡或設定支撐擋土板。
6、發現地下水或預埋管道、電纜線等應及時報告工地負責人並做好排水防水和其他措施。
七、結算方式:採用現金支付形式,開挖完成經驗收合格後的第2天支付清工程款,
八、仲裁與調解:如若發生勞動爭議和經濟糾紛,雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。
單位工程負責人(甲方):
承包班組長(乙方):聯繫電話:
聯繫電話:
需要在合同中寫明各方權利義務關係,最主要的是確定寫清各方的進本資訊,項目的基本資訊,其他內容都是根據具體合同項目來確定的。在合同中最爲關鍵的部分是關於工程質量規定的模組。
-
施工合同承包人違約責任有哪些?
一、施工合同承包人違約責任有哪些?1、勘察、設計的質量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設計檔案拖延工期給發包人造成損失的,勘察人、設計人應當繼續完善勘察、設計,減收或者免收勘察、設計費並賠償損失。勘察單位的主要義務是按照相關規定進行工程測量、工...
-
土方工程開什麼發票,發票使用的管理辦法有什麼
在進行土方工程施工時,往往需要開相應的發票,那麼,土方工程開什麼發票呢?這也是很多人關心的問題。因爲土方工程本身的性質原因,應當到主管地稅申請代開“建築業統一發票”。發票使用的管理辦法是什麼呢?下面,本站會爲大家解答。一、土方工程開什麼發票呢?應當到主...
-
建築質量出現問題怎麼處罰
律師解析:建築質量問題的處罰:1、工程質量事故發生後,總監理工程師應簽發《工程暫停令》;2、施工單位進行質量事故調查、分析質量事故產生的原因,並提交質量事故調查報告;3、項目監理機構應及時向建設單位提交質量事故書面報告,並應將完整的質量事故處罰記錄整理歸檔...
-
多少造價的工程必須備案
看具體情況定,各個地區略有差別,常規的規定是30萬以上需要招標備案,也有個別單位要求10萬以上就招標備案。根據《房屋建築和市政基礎設施工程施工招投標管理辦法》第四十七條規定:招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內,按照招標檔案和中標人的投標檔案訂...