誤工期能否按司法鑑定
一場交通事故奪取了受害者健康,受害者也因此躺在醫院好幾個月,一直在接受治療,在治療期間自然無法回到單位裏繼續上班。受害者一直沒有上班,沒有工資收入,就想要爭取誤工費,那麼,未做三期鑑定是否支援誤工費?本站網做了這方面詳細介紹。
精選律師 · 講解實例
工期延誤能否做司法鑑定
根據《中華人民共和國民事訴訟法》第七十六條規定:“當事人可以就查明事實的專門性問題向人民法院申請鑑定。”由此可知,工期延誤能否做司法鑑定即需要明確工期延誤是否屬於專門性問題:
1、工期是建立在施工進度計劃基礎上的,屬於專業工程技術問題。建設工程工期是承包人依據工程技術規範及其施工經驗編制的並經發包人批准的施工進度計劃,按照特定的工藝流程和組織關係嚴格有序地完成全部分部分項工程所需要的期間。進度計劃通常包括甘特圖(橫道圖)、網絡進度計劃等,其中大中型工程建設項目一般採用網絡進度計劃,其中又包括雙代號網絡圖、單代號網絡圖、雙代號時標網絡圖、單代號搭接網絡圖等。
2、判斷某個影響事件是否造成工期延誤,需要專業工程技術知識。在施工進度計劃中,一些分部分項工程處於關鍵線路上,構成關鍵工作,而另一些分部分項工程則處於非關鍵線路上,屬於非關鍵工作。承包人完成進度計劃中全部關鍵工作所需的時間即建設工程總工期。關鍵工作一旦受到某事件影響導致延誤,必將造成總工期延誤,而非關鍵工作只有在受到延誤超過其總時差時纔會導致總工期延誤。因此,施工合同糾紛案件中與工期延誤有關的爭議事實可委託工期鑑定。
-
司法醫療過錯鑑定
想要確定醫療事故賠償金額,首先要對醫療事故進行鑑定,確定醫療事故的等級,這樣才能依據法律規定進行計算。沒有經過醫療事故鑑定就很難解決相關問題,甚至可能引起醫療糾紛。醫療事故鑑定可作爲醫患雙方協商解決醫療糾紛的依據、是衛生行政部門處理醫療糾紛案件的法...
-
醫療損害司法鑑定結果
醫療行業是一個專業性很強的行業,有時候醫療機構與患者之間會有很大的分歧,這時候就需要進行專業的鑑定。如果醫療機構確實存在醫療損害的,是需要賠償患者的損失的。那麼,醫療損害怎麼進行司法鑑定呢?下面,本站網小編詳細爲您介紹具體內容。精選律師·講解實例司法...
-
交警事故司法鑑定要多久出結果
司法鑑定是指在訴訟過程中,對案件中的專門性問題,由司法機關或當事人委託法定鑑定單位,運用專業知識和技術,依照法定程序作出鑑別和判斷的一種活動。在刑事訴訟過程中行爲人對於某些專業性的問題存在疑惑的是可以申請司法鑑定的,由於司法鑑定的結果會在一定程度上影...
-
建築工程司法鑑定服務收費
今年的7月11日,我國財政部和稅務總局聯合印發《關於建築服務等營改增試點政策的通知》財稅〔2017〕58號,新增六條政策,一時引起了大家的關注,那麼接下來,就請大家一起跟着本站網小編的步伐去看看建築服務營改增稅收新政。精選律師·講解實例建築工程司法鑑定需要注...