工程延期違約金主張時效從何時開始起算?
工程延期違約金主張時效從何時開始起算?下面本站小編就爲您詳細介紹。
一、工程延期違約金主張時效從何時開始起算?
工程違約金主張時效從違約的第一天開始計算,也就是超過合同約定日期的第一天。
違約行爲發生之日,違約金的訴訟時效亦開始起算。其後續時間對債權構成或數額變化不產生任何影響,無須時間補充即告成立和完成。
二、建築工程延誤違約金
原則上是有約定從約定,但是需要符合實際情況。
1、工期延誤的情形有哪些?
《示範文字》通用條款規定了工期延誤,需要索賠、簽證的其中情形,合同雙方也可以再進行其他約定。
(1) 發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;
(2) 發包方未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行;
(3) 工程師未按合同約定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常進行;
(4) 工程設計變更和工程量增加;
(5) 一週內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
(6) 不可抗力;
(7) 專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。
2、因發包人的原因造成工期順延的事實,承包人如何履行催告義務?
根據《司法解釋》和《建設工程施工合同》(示範文字)規定,發包人遲延支付預付款、進度款,承包人均有通知的義務。
3、發包人、監理單位經常在簽證單上籤署“不同意追加費用”或“工期不予順延”,承包人有何良策?
(1) 如果屬於設計變更導致建設工程的工程量和質量標準發生變化,對該部分工程價款不能協商一致,承包人可以要求按照定額審價;
(2) 如果是合同範圍之外的工程,承包人需要保留髮包人同意施工的憑證,然後結合其他簽證據實結算;
(3) 如果因發包人的原因,造成在工程的關鍵線路上工期延誤,承包人應及時收集並保管證據,包括使用照片、攝像等手段固定證據;
(4)前述幾種情況實際上都已進行索賠程序,承包人有一項工作必不可少,即在建設單位或建立單位簽署“不同意追加費用”或“工期不予順延”後面聲明,承包人不同意或有異議,並將日期和時間簽在建設單位或監理單位之後;
(5)承包人可以申請審價單位進行審價,也可以在竣工結算時提出追加,如果仍然不能達成一致意見,可以透過司法鑑定解決。
4、承包人主張工期順延,需要注意哪些事項?
(1) 準備收集固定導致工期延誤的事實證據,比如變更設計工程量增加、質量標準提高、施工圖紙沒有到位、開工延遲、指令錯誤、拖延驗收隱蔽工程等事實;
(2) 這些事實與工期延誤之間具有因果關係,即拖延的事實必須在關鍵線路上;
(3) 順延的具體天數,承包人在辦理工期簽證時,特別注意應該特別記載工期順延天數,否則一旦爭議,承包人舉證難度增加。
5、承包人如何避免逾期竣工違約責任?
(1) 掌握施工進度,避免工期延誤;
(2) 收集工期順延的證據;
(3) 承包合同對逾期竣工的違約金約定要儘可能小。
6、合同無效,發包人能否追究承包人工期延誤的違約責任?
(1) 按照法律規定,如果合同無效,有關工期以及工期延誤的違約條款均屬無效,但是解決爭議的條款是有效的;
(2) 發包人不能依據合同條款追究承包人工期延誤的違約責任;
(3) 如果一方當事人因合同無效造成損失而訴至法院或仲裁機關,法院或仲裁機關會根據各方當事人導致合同無效的過錯責任大小,裁判各方承擔損失。
工程延期竣工如果要追究責任的話,要在訴訟時效區間內進行追訴,一旦超過追訴的有效區間,就失去了追索權。建築工程延期的第一天即可以開始追究負責人的責任,要求主張違約金的賠償,若果是在工程延期竣工後很長時間,比如三年後,追索權已經失效了。以上就是本站小編整理的內容。本站有在線律師,如果您有任何的疑惑,歡迎您隨時諮詢。
-
民法典對違約責任怎樣規定的
律師解析:《民法典》對違約責任的規定是:當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。違約造成損失所要賠償的損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失,包括合同履行後可以獲得的利益。法律依據...
-
合同一方違約,是否可以要求對方退還定金,同時支付違約金?
在合作雙方達成交易的時候,爲了防止對方違反約定,同時保障自身的利益,通常都會在簽訂合同的時候約定違約金條款。在一些大物件的買賣合同中,賣家通常都會要求買家先支付定金,如果買家違約,定金則不會退還,以此來保障賣家自身的權益和合同的繼續履行。若是合同的一方當...
-
無效合同的違約責任怎麼承擔
律師解析:無效合同是不需要承擔違約責任的,因爲合同無效的,自始不發生法律效力,合同當事人也不會違約。無效合同的後果有:行爲人因該合同取得的財產,應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應當折價補償。各方都有過錯的,應當各自承擔相應的責任;一方有過錯的,過錯方應...
-
不願意買車了交訂金能全退嗎
律師解析:不願意買車交了訂金如果當事人協商一致的能全退。訂金與定金不同,具體的數額和退還方式由當事人約定。當事人可以協商一致解除合同,已經支付的訂金可以予以返還。當事人不同意退還訂金的,違約方應當承擔違約責任。法律依據:《中華人民共和國民法典》第五百...