建築材料租賃合同約定違約金是否合法?
一、建築材料租賃合同約定違約金是否合法?
建築材料租賃合同約定違約金是合法,工程合同違約金的約定是雙方當事人可以自由的約定具體的違約金的支付的金額,施工違約合同協議書是需要承擔違約金或者是利用一些其他的方式來承擔一定的違約責任的。在建設工程施工承包合同中,發包人的主要義務包括做好施工前的各項準備工作、爲施工人提供必要的現場條件和配合承包人的工作、按照合同規定向施工人支付工程價款、進行必要的監督檢查、組織竣工驗收和竣工結算等。
如果合同約定由發包人提供場地、技術資料,而發包人未按約定的時間和要求提供這些條件,或發包人未按約定支付工程款,發包人應承擔違約責任,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。在這裏發包人承擔違約責任的方式是賠償損失,承包人有權要求工期和費用索賠。
二、工程施工合同違約金最高賠償上限是多少?
違約金是由合同當事人約定的概念,如果未約定則不存在違約金支付問題。違約金上限屬於約定違約金的範疇,是否設定,如何設定亦取決於合同當事人的決定,法律並不進行干涉。需要注意的是,約定違約金上限並不意味着違約方的違約賠償責任即以該上限爲準。
《民法典》第585規定:“約定的違約金低於造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高於造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。”根據該規定可以看出,即使合同中約定了違約金(包括上限),如果違約金不足以彌補因違約行爲給守約方造成的損失,守約方也是可以要求增加的。也就是說,違約金或者違約金上限是不能完全限制違約方所需承擔的損失賠償責任的。按照《民法典》第585條第2款規定,如果違約金高於守約方的實際損失,違約方也可以要求降低,只不過需要達到“過分高於”的程度纔會被允許予以調整。這體現了違約金的懲罰性特點。
在我們日常生活當中,不管是簽訂建築材料類型的租賃合同,還是一些其他的合同,都是可以約定具體的違約金的,而且違約金的約定金額和支付的具體方式都需要由雙方當事人協商來進行確定。
-
無效合同的違約責任怎麼承擔
律師解析:無效合同是不需要承擔違約責任的,因爲合同無效的,自始不發生法律效力,合同當事人也不會違約。無效合同的後果有:行爲人因該合同取得的財產,應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應當折價補償。各方都有過錯的,應當各自承擔相應的責任;一方有過錯的,過錯方應...
-
餐飲培訓機構不想學瞭如何協商退款
律師解析:餐飲培訓機構不想學了,退多少錢消費者可以與培訓機構協商,協商一致可以解除合同,合同解除後,雙方不再受合同權利義務的約束,由於合同並未履行,消費者還沒上完課,培訓機構應當返還消費者預付還沒消費的學費,返還學費後,培訓機構也無需再向消費者提供培訓服務。法...
-
違反合同的違約金能所得稅扣除嗎
律師解答:可以所得稅扣除。律師解析:合同違約金可以所得稅扣除。1、納稅人按照經濟合同法規支付的違約金(包括銀行罰息)、罰款和訴訟費可以扣除。2、當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金,也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方...
-
民法典規定租賃合同違約應怎麼樣賠償
律師解析:民法典規定租賃合同違約應如何賠償:《中華人民共和國民法典》規定租賃合同違約的賠償方式有繼續履行、採取補救措施、賠償損失。一方違約造成對方損失的,損失賠償額應當相當於因違約所造成的損失,包括合同履行後可以獲得的利益。但是,不得超過違約一方訂立...