建设工程合同补充协议应当写明哪些内容?
一、建设工程合同补充协议应当写明哪些内容?
建设工程合同补充协议应当写明以下内容,方可具有相应的法律效力:
其一、当事人的基本信息;
其二、工程概况;
其三、工程承包的范围;
其四、合同日期;
其五、合同价款;
其六、质量标准;
其七、工程价款的结算方式;
其八、工程价款的支付方式;
其九、违约责任;
其十、争议的解决。
二、签订建设工程合同的注意事项
其一、审查发包人与承包人履约情况
1、对发包方主要应了解两方面内容:
① 主体资格,即建设相关手续是否齐全。
② 履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。
2、对承包方主要了解的内容有:
① 资质情况; ② 施工能力; ③ 社会信誉; ④ 财务情况
承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。
其二、履约管理之工期
1、实际开工日期的认定
①承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;
② 承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;
③ 若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。
2、竣工日期的认定
1、施工许可证:
① 如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;
② 但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。
3、设计变更
① 设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
② 设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
4、图纸延误
① 设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
② 设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
5、增加工程量
① 设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
② 设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
6、质量鉴定
7、建设单位的其他原因
如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。
① 设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;
② 设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。
为了保障建设工程的顺利推进,保障双方当事人的合法权益,建设工程合同在签订时应当注意审查发包人与承包人履约情况、确定履约管理之工期、工程签证与索赔、控制项目章和公章的风险等事项。建设工程合同补充协议应当写明当事人的基本信息、工程的基本信息等内容,方可具有法律效力。
-
伪造合同的法律后果是什么
一、伪造合同的法律后果是什么1、若以非法占有为目的造假合同骗取对方财物且数额较大的,可能会触犯《刑法》规定的合同诈骗罪或贷款诈骗罪等。2、若在订立合同过程中造假而给对方造成损失的,应当对此承担赔偿责任。3、若订立合同存在恶意串通的情形,则合同可能会...
-
集体合同订立有什么条件
一、集体合同订立有什么条件集体合同订立需要满足的条件有:集体协商的内容、时间、地点应由双方共同商定;集体成员意思表示真实;集体合同的期限为一至三年,合同期限内,双方代表可对集体合同内容进行变更或解除;法定其他条件等。法律依据《中华人民共和国民法典》...
-
违约责任的免责事由包括哪些
一、违约责任的免责事由包括哪些1.一般免责事由:不可抗力不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。因不可抗力不能履行合同的,根据不可...
-
合同违约金标准是哪些
一、合同违约金标准是哪些法律并没有规定违约金的数额,违约金的具体数额应当由双方当事人协商确定,但是约定的违约金数额不能低于造成的损失,也不能过分高于造成的损失。1、约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;2、约定...