索要工程材料款起訴狀
工程糾紛案例1.55W
人民法院、公安機關以及人民檢察院依照相應的法定程序在當事人以及其他與該訴訟行為有關的參與人共同見證的情況的,就當事人相關的訴訟請求進行審理的程序就叫做刑事訴訟。根據訴訟的內容和形式不同,訴訟活動可以具體分為刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟三部分。刑事訴訟是實現國家刑罰權的活動。刑事訴訟的中心內容是解決被追訴者的刑事責任問題。
精選律師 · 講解實例
工程欠款起訴狀怎麼寫
寫清楚原被告信息、事實和理由、起訴原因、訴訟請求、然後有管轄權的人民法院信息等內容,然後落款簽字蓋章確認,寫上日期即可。可參考以下範文:
起訴單位:(全稱):______市______縣______建築公司
企業性質:集體
經營範圍:工業與民用建築.
流動資金:169. 5萬元
何時經何部門批准開業:______年______月份經______縣基建局批准
地址:______縣______鄉______電話:______________________
開户銀行:______工區歷下辦理處。帳號:__________________
法定代表人姓名:_________職務:_________
被告單位(全稱): ______市職工教育培訓中心
地址:________市_______ -______路________號
事由:建築安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實和理由:
______年______月______日, ______縣建築工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建築安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定後,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內,由於甲方的原因,造成乙方開進工地的70餘名職工無活可幹,機具設備長期雙裏無用,給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費,但尚有57979. 30元到今有承擔賠償損失的責任。
兩幢宿舍樓建築安裝工程竣工後:,於______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程於______年______月______日完工。三幢樓均經 ______市建築工程質童監督站校驗合格交付被告使用。
工程結算書經甲、乙雙方審定後,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩牆等多項零建工程。但價值174551. 87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫於______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料複印交給甲方。後來,甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,並推而廣之,拒絕審核乙方後期施工的全部零建工程的結算。
綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規定的有關條款,無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經濟損失。《民法通時》第一百零六條規定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的,應當承擔民事責任。”《經濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建築安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定:未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
訴訟請求:
責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失:
(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;
(二) 結算零建工程款:174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元,應付給乙方工程款10768.57元;
(三)賠償乙方的經濟損失:______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88 ig;______年______月至______月設備閒置費57979. 30元
以上三項合計,共242006.83元。
此致
______市______區人民法院
起訴單位:______縣建築工程總公司
__________公司(蓋章)
_________年_________月________日
《建設工程司法解釋》第二十六條規定,發包人只在尚欠工程款的範圍內對實際施工人承擔責任。
-
施工合同內關於違約金標準怎麼確定
一、施工合同內關於違約金標準怎麼確定?施工合同內關於違約金標準,可以根據違約情況或因違約產生的損失確定。《中華人民共和國民法典》第五百八十五條【違約金】當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金,也可以約定因違約產生的損...
-
中標項目金額怎麼認定的
一、中標項目金額怎麼認定的中標項目金額以中標的費率乘以最後結算的工程量來計算總價格。也就是行業內所説的單價招標計算法,招標單價乘以工程量清單就是總價款。中標金額,顧名思義,這是在招投標活動中,投標人在參與投標並且成功報價之後,如果一旦中標,那麼這個報價...
-
如何承包上下水工程需要籤合同嗎?
一、如何承包上下水工程需要籤合同嗎?需要簽署一份承包合同的。承包合同指買賣雙方在經濟活動中對基建產品約定的價格,由雙方通過談判,以合同形式確定;承包合同是確定發包與承包雙方的權利與義務,並受法律保護的契約性文件。在承包合同中,承包人應按照與定作人約定...
-
epc工程總承包如何支付?
一、epc工程總承包如何支付?epc工程總承包按照合同約定支付。分部分項工程量清單1、四統一:編碼、名稱、單位、規則2?清單編碼:12位,前9位為全國統一編碼,後3位由編制人根據設置的清單項目編制。項目名稱設置A、計價規範附錄中項目名稱B、計價規範中項目特徵C、擬...