辦公樓亮化工程施工合同
亮化工程合同書樣本
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商,就乙方承包甲方_________亮化施工事宜,達成如下協議,以期共同遵守。
一、工程概況
工程地點:____________________________________
二、承包方式
本工程乙方採取工程總承包形式進行承包。
三、項目承包價款
_____________________________________________
四、付款方式
工程完工後,一次性付清。
五、工程要求及保修期
自簽訂合同之日起,乙方即着手安排生產及施工,工程竣工為_________年_________月_________日前完工並交付。項目質保期為_________,質保期內,乙方負責免費對產品的維護、維修。
六、工程質量與驗收
1、工程質量標準為合格。質量標準以國家或行業質量檢驗許定標準為依據。雙方對工程質量有爭議時,由雙方同意的質量檢驗機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。
2、甲方應在收到乙方的工程報告後三個工作日內組織進行驗收,驗收通過後,甲方應按照本合同約定付工程款;驗收不合格的,應由乙方進行整改,整改期限計算在合同工期內。
3、項目竣工後的亮化效果達到項目所設計方案的要求及標準。
七、甲方權利和義務
1、對施工質量行使檢驗權、監督權。
2、對工程進度的檢查,以及實際施工日期的提前或超過的鑑認權。
3、甲方為乙方的工程施工提供幫助或便利,包括交通、供電、城管等協調各方關係。
4、按照合同約定的期限和方式履行,對工程價款的支付義務。
八、乙方權利與義務
1、乙方對現場所有人員進行安全教育,保持現場工傷井然有序。
2、工程施工驗收合格後,按約定進行項目質保。
3、在保修期內,履行保修範圍,項目的承包人即乙方應及時派人予以保修。
九、工期延誤
因以下原因造成工期延誤,經雙方工程負責人確認,工期相應順延:
(1)設計變化和工程量增加
(2)一週內非乙方的原因,停電,造成停工累計超過8小時
(3)不可抗力
(4)約定或雙方工程負責人同意工期順延的其他情況。
十、現場施工安全
乙方在施工過程中出現一切安全問題責任自負。
十一、違約責任
1、甲方未按本合同約定支付工程款的每日按付款額的向乙方支付逾期違約金。
2、乙方未能按約定竣工日期完工,應扣除合同總價款的工期違約金。
十二、本合同未盡事宜可簽訂書面合同。
十三、本合同發生爭議,由雙方協商解決,協商不成的,雙方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十四、本合同需雙方簽字、蓋章之日起生效。
十五、本合同一式兩份,雙方各執一份,均具同等法律效力。
十六、其它。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
-
我想問一下針對房子頂層漏水怎麼辦
我想問一下針對房子頂層漏水怎麼辦頂層漏水的解決方法:1、找物業解決:樓頂漏水,根據樓房的相關規定,如果是商品房,可以找物業管理,讓物業解決,如果不解決可以投訴物業;2、查找漏水原因:樓頂漏水,如果不屬於物業管理範圍的,只能自己補修的話,那就先查找漏水的地方了,看漏水面...
-
什麼是嚴重超載
超載多少人是嚴重超載依照前款的規定處罰、管理人對前款第三項。一般是超過核定可載人員20%,並處罰金。“機動車所有人,同時構成其他犯罪的;“(四)違反危險化學品安全管理規定運輸危險化學品。刑法修正案九修改的是處罰條款將刑法第一百三十三條之一修改為;“(二)醉酒...
-
錦州房產糾紛如何解決?
房產糾紛如何解決房產糾紛怎麼辦,這裏我來告訴我大家房地產糾紛是一種較為普遍的民事糾紛,一旦發生房地產糾紛,公民可以選擇以下三種途徑予以解決:1、調解即在第三者的主持下,糾紛當事人經過自願協商,排除爭端,達成和解。我國在基層羣眾性組織村民委員會和居民委員會...
-
請問判決書下多久吊銷駕照證
請問判決書下多久吊銷駕照證立即執行,駕駛證人有下列情形之一的,駕駛證被吊銷:(1)醉酒後駕駛機動車的行為的;(2)駕駛拼裝的機動車或駕駛已達到報廢標準的機動車上道路行駛的;(3)違反道路交通安全法律、法規的規定,發生重大交通事故、構成犯罪的;(4)造成交通事故後逃逸...