建築,裝修材料檢測委託合同書
家庭裝修合同書範本
發包方(甲方)___________________
承包方(乙方)___________________
資質等級:_________________________
甲乙雙方根據我國法律規定,在稽核乙方的裝修資質後,簽訂本裝修合同,具體條款如下:
1.工程概況:_________________________
2.工程名稱________ 地點________承包範圍 ________承包方式________承包內容________
3.工期________________
4.工程質量標準:________________
5.工程造價:________________________
6.付款方式:
合同生效後,甲方下列方式直接向乙方支付工程款:________________
7.工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。
甲方接到資料後________日後如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。
8.工程款全部結清後,乙方應向甲方開具正式統一發票。
9.違約責任
(1)合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失,未造成損失的,應支付合同總價的5%為違約金;
(2)未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
(3)因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失;
(4)甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;
(5)由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
(6)由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;
10.合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第__________種方式解決:
(1)向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;
(2)向合同簽訂地人民法院起訴。
11.其他具體規定
(1)因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的________________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)__________ 元(此費用不在工程價款內);
(2)施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊負責人________負責保管。工程竣工驗收後,甲方負責提供新鎖_____把,由乙方當場負責安裝交付使用。
(3)施工期間,乙方每天的工作時間為:上午_______點______分至_____點______分;下午_______點______分至_____點______分。
12.附則
(1)本合同由甲、乙雙方直拉簽訂,合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。
(2)本合同簽訂後工程不得轉包。
(3)合同履行完後自動終止。
(4)本合同的附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字) _________________
代表(簽字)________________
乙方:________________________
簽約日期:_____年_____月____日
簽約地點:____________________
上面大家已經為大家詳細提供了家庭裝修合同書的範本了,內容比較詳細,相信一定會對大家有所幫助。大家在與裝修公司簽訂家庭裝修合同書的時候,一定要仔細閱讀家庭裝修合同書的內容,如果有所疑問的話,大家可以與裝修公司進行協商。
-
刑事責任被告癌症不出庭怎麼辦
被告一方不出庭怎麼辦當被告不出庭參加案件審理時,根據我國《民事訴訟法》第一百四十四條,“被告經傳票傳喚,無正當理由拒不到庭的,或者未經法庭許可中途退庭的,可以缺席判決。”如被告故意迴避,拒不配合,原告應當法院提供被告詳細住址和聯絡方式,由法院留置送達或公告...
-
挪用公司100萬還不起要會判刑多久
挪用公司100萬還不起要會判刑多久1、依據我國刑法的規定,挪用公款數額達到100萬的,是屬於數額巨大的情形,法院的處罰標準是處三年以上十年以下有期徒刑。2、法律規定:《中華人民共和國刑法》第二百七十二條挪用資金罪;挪用公款罪公司、企業或者其他單位的工作人員,利...
-
你好問一下針對於醉駕撞死人怎麼判刑
你好問一下針對於醉駕撞死人怎麼判刑屬於重大交通事故,依《刑法》第一百三十三條【交通肇事罪】違反交通運輸管理法規,因而發生重大事故,致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役;交通運輸肇事後逃逸或者有其他特別惡劣情節的,處三...
-
我想問一下酒駕摩托車怎麼處罰
我想問一下酒駕摩托車怎麼處罰《道路交通安全法》第九十一條的規定,飲酒後駕駛機動車的,處暫扣六個月機動車駕駛證,並處一千元以上二千元以下罰款。因飲酒後駕駛機動車被處罰,再次飲酒後駕駛機動車的,處十日以下拘留,並處一千元以上二千元以下罰款,吊銷機動車駕駛證。...