承包人可以去申请哪些施工索赔
承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容:
1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失;
2、工程设计变更导致工期延长的损失;
3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失;
4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。
【法律依据】
根据《民法典》第803条规定:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
-
工程转包纠纷该怎么处理
被发现的会责令停止,没收违法所得,予以罚款。由于转包容易使不具有相应资质的承包者进行工程建设,以致造成工程质量低下、建设市场混乱,所以我国法律、行政法规均作了禁止转包的规定。法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释...
-
劳务分包的概念是什么
在工程建设当中,发包方往往会将工程的全部或部分交给承包方来做,而承包方又会将劳务作业发包给有相应资质的分包企业完成。那么大家知道知道什么是劳务分包吗?而劳务分包的概念又是怎样的呢?请跟随本站小编一起在下文中进行了解。一、劳务分包的概念是什么劳务分...
-
班组承包协议算违法分包吗
不算违法分包。班组承包协议约定的是总承包人的内部任务分配事宜,合同的一方是项目经理部,另一方是施工班组,双方属于隶属管理关系,不涉及发包人同意问题。《中华人民共和国建筑法》第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件...
-
工程转包纠纷的怎么处理?
一、工程转包纠纷的处理一旦建设工程被人民法院或建设行政主管部门认定为工程转包,就必然会产生一系列纠纷的发生,那么掌握如何来处理这一系列纠纷就显得尤为必要了。(一)工程转包合同效力的认定及处理原则《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法...