发包人的法律责任有哪些
转包分包纠纷2.59W
作为工程发包方,将工程发包出去之后,同样还需要承担法律责任,那么发包人应该承担哪些法律责任呢?
1.发包方应按照约定向承包方支付工程价款;
2.按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料,如果发包人未按照约定约定义务,会承担承包方停工、窝工等损失;
3.如果因发包人原因致使工程停建、缓建的,发包人应采取措施弥补或减少损失,否则将承担承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调任、材料和构建积压等损失和实际费用。
4.因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必要的勘察、设计工作条件而造成的勘察、涉及的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
因此,在工程发包之后,作为发包方也不能简单认为该工程就有承包方施工建设,在工程建设中,发包方仍然具有许多法律责任。
法律依据:
《最高人民法院关于审理建设施工工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》第九条
发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:
(一)未按约定支付工程价款的;
(二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;
(三)不履行合同约定的协助义务的。
1.发包方应按照约定向承包方支付工程价款;
2.按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料,如果发包人未按照约定约定义务,会承担承包方停工、窝工等损失;
3.如果因发包人原因致使工程停建、缓建的,发包人应采取措施弥补或减少损失,否则将承担承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调任、材料和构建积压等损失和实际费用。
4.因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必要的勘察、设计工作条件而造成的勘察、涉及的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
因此,在工程发包之后,作为发包方也不能简单认为该工程就有承包方施工建设,在工程建设中,发包方仍然具有许多法律责任。
法律依据:
《最高人民法院关于审理建设施工工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》第九条
发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:
(一)未按约定支付工程价款的;
(二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;
(三)不履行合同约定的协助义务的。
-
对中标工程转包和违法分包有什么处罚吗
据《建筑法》规定,承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。《建筑法》第六十七条规定,承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违...
-
建筑公司分包是否合法
看情况:一、分包取得发包人的同意,并且分包单位没有再将其承包的工程分包出去,同时必须是分包给具备相应资质条件的单位,则分包合法;二、不符合上述情况的,分包不合法。《建筑法》第二十八条规定,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的...
-
劳务公司可以分包给班组吗?
律师解析:如果是一个劳务分包单位转给另一个劳务分包单位,是不可以的。但如果是劳务分包单位对班组,我的理解是可以的,实际上规模较大的劳务分包单位下面有不同工种的班组,结账方式有两种,第一种是按照日工计,第二种叫“包活儿”,即按照每单位(m,㎡,t)价格包给班组,这样可以...
-
劳务分包的法律规定
建设工程中经常出现劳务分包的现象,因为建设工程体系庞大,很多承包方不能独立完成,并且劳务分包可以提高工程建设效率,法律也是明确支持的。《合同法》(自2021年1月1日起废止)规定,禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包...