工程索赔报告的组成部分包括哪些内容?
【为您推荐】蒲江律师 冷水江市律师 惠民县律师 泰和县律师 天河区律师 新田县律师 兰山区律师 盐田区律师
在施工的过程中,会出现工程因为各种如气候原因、环境原因、物价原因等情况造成工程的延误,给承包方带来的损失。这种情况下,承包方可以向对方提交书面的工程索赔报告提出经济补偿。那么,工程索赔报告的组成部分都包括哪些内容?本站小编将就以上问题为您作出解答。
工程索赔报告的组成部分包括哪些内容
(1)总论部分。包括以下具体内容:
①序言;
②索赔事项概述;
③具体索赔要求:工期延长天数或索赔款额;
④报告书编写及审核人员。
(2)合同引证部分。索赔报告关键部分之一,是索赔成立的基础。一般包括以下内容:
①概述索赔事项的处理过程;
②发出索赔通知书的时间;
③引证索赔要求的合同条款;
④指明所附的证据资料。
(3)索赔额计算部分。索赔报告书的主要部分,也是经济索赔报告的第3部分。索赔款计算的主要组成部分是:由于索赔事项引起的额外开支的人工费、材料费、设备费、工地管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等等。每一项费用开支,应附以相应的证据或单据。并通过详细的论证和计算,使业主和工程师对索赔款的合理性有充分的有了解,这对索赔要求的迅速解决十分重要。
(4)工期延长论证部分。工期索赔报告的第3部分。在索赔报告中论证工期的方法,主要有:
①横道图表法
②关键路线法
③进度评估法等等。
承包商在索赔报告中,应该对工期延长、实际工期、理论工期等进行详细的论述,说明自己要求工期延长(天数)的根据。
(5)证据部分。通常以索赔报告书附件的形式出现,它包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。索赔证据资料的范围甚广,可能包括施工过程中所涉及的有关政治、经济、技术、财务、气象等许多方面的资料。对于重大的索赔事项,承包商还应提供直观记录资料,如录相、摄影等。
以上就是小编为您提供的关于工程索赔报告的组成部分的具体内容,我们知道,在工程索赔报告中,承包商应清晰合理地提出索赔的依据,并就自己的损失提出合理的赔偿金额,并提交与此有关的证据资料。更多相关知识您可以咨询本站邢台律师。
-
拖欠工程款怎么讨要
1、建议尽快向法院起诉要求还款,一旦超过了三年的诉讼时效,丧失胜诉权。2、胜诉之后,如果对方在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行。3、法院在受理强制执行时,会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款。【法律依据】《民法典》第六百七十五条借款人...
-
工程款支付比例规定是是什么?
一、工程款支付比例最新规定工程价款是指建筑企业因承包工程项目,按合同规定和工程结算办法的规定,将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。工程款的支付方式与程序,相应法律只是作了原则性规定,没有具体规定,主要还是靠合同约束,并受《合同法》、《建...
-
工程款能不能以代位权诉讼的形式被追回
可以。本案中代位权有一定的特殊性,即其所涉及的两个合同是不可分割的有机整体,离开其中的任一个合同,另一个合同就变得没有意义,也无法履行。因此,第三人对被告所享有的债权与原告对第三人所享有的债权在数额上应当是一致的,也可以说,后者是由前者决定的。第三人不能...
-
老板欠工程款只写了欠条怎么办
老板欠工程款只写了欠条可以通过其他证据证明双方存在借贷关系。如银行转账记录、电话录音、证人证言等,能够证明欠款事实和欠款金额即可。起诉需要到被告所在地法院,通常是户籍地或经常居住地(居住一年以上)法院。具体情况和最终处理方式,还需要根据案件详情和证...