一份正式的工程合同包括哪些内容,工期顺延如何认定
一、一份正式的工程合同包括哪些内容
一份正式的工程合同包括哪些内容,要依据合同类型而定,例如施工合同就要包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量等内容。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条【建设工程合同定义和种类】建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百九十四条【勘察、设计合同的内容】勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
二、工期顺延如何认定
在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(6)不可抗力;
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
事实上,当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的,承包人除了可以要求赔偿,最重要的是可以要求工期延顺,从而不会超期施工。
这时,因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,承包人要做以下的事情,以便对工期延顺进行认定:
(1)合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,那么在出现工期停工、延误事宜时,承包人应第一时间通知发包人并要其签字确认;
(2)或者经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,应举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,如有证据证明向发包人出函,要求确认工期延顺的;
(3)发包人的前述行为确实严重影响施工进度的,对承包人顺延相应工期的主张,可予支持。
通过上述分析知道,依据《民法典》的规定,建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同,不同合同内容是不一样的,例如施工合同要包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间等内容。
网站地图更多#建设工程纠纷相关法律知识
1.7w 浏览文章因施工损坏公司设备怎么赔偿,施工侵权的类型3.2w 浏览文章建筑工程中标后多长时间签合同1.6w 浏览文章工程合同盖错章了怎么处理,建设工程合同无效的情形2.6w 浏览文章施工劳务承包合同交印花税吗2.4w 浏览文章工程超过工期是否违约责任1.7w 浏览文章建筑类合同质保期为多长时间1.6w 浏览文章施工合同无效赔偿损失如何主张1.6w 浏览文章不按照合同约定施工怎么赔偿,施工合同的内容有哪些2.4w 浏览文章构筑物不需要施工许可证吗1.7w 浏览文章民法典违法搭建合同的效力如何认定2.8w 浏览文章施工时不小心把光缆挖断怎么赔偿2.5w 浏览文章建设工程居间合同是否违法1.4w 浏览文章承揽合同拖欠工程款怎么处理,承揽合同纠纷处理1.3w 浏览文章民法典中工程合同多久失去法律效力1.6w 浏览文章工程设计合同有追诉期是几年1.9w 浏览文章怎么认定施工合同已解除1.3w 浏览文章民法典中违章建筑买卖合同如何处理3.1w 浏览文章民法典中工程合同延期可以多长时间,工程延期的原因2.0w 浏览文章民法典中工程合同里只有单价有法律效力吗2.0w 浏览文章民法典中建筑项目合同单方解除的情形有哪些更多#施工合同纠纷相关
咨询购房正式合同,内容都包括哪些方面呢16次阅读图文劳动合同顺延包括哪些劳动合同顺延包括顺延合同时间,顺延劳动合同里规定的内容,权利,义务等。当劳动合同期满时,劳动者还在医疗期、孕期、产期和哺乳期内,那么劳动合同的期限应当自动延续到医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止。2023-12-03956次阅读文章工期顺延的情形包括哪些2023.03.0228716次阅读咨询正式租房合同什么样,包括哪些内容呢?11次阅读图文工期顺延要怎么确认承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。2023-12-151407次阅读文章工程合同工期顺延情形包括哪些2023.03.0114409次阅读咨询正式直签合同制的内容包括哪些方面呢1232次阅读图文工资顺延发放什么意思工资顺延的意思就是本来按规定到了应该发放工资的日子,但是因为是遇上节假日或休息日,则应提前在最近的工作日支付。工资至少每月支付一次,实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。如果企业未按规定支付工资,将构成“无故拖欠”。2023-12-111484次阅读文章工期顺延怎样认定2023.05.111134次阅读咨询正式离职证明范本主要内容包括哪些方面?1189次阅读加载更多更多施工合同纠纷最新文章
工程合同纠纷在哪里起诉?1488次阅读2023.12.31民法典建筑公司内部承包合同是有没有效的1787次阅读2023.12.29建筑分公司能否单独对外签合同1371次阅读2023.12.29施工合同无效的情形是怎样的1129次阅读2023.12.28施工合同纠纷诉讼以哪些为履行地1970次阅读2023.12.28遇到施工合同纠纷问题?本站专业律师 处理更可靠快速咨询律师权威解答查看更多装修公司工程逾期80天,但合同没有写逾期赔偿标准。我自己也有老房子住,我该怎么主张赔偿?2024-01-01 13:53:38网友提问我想问下,我和公司签了合同,中间口头协议解除合同,现在工程结算单与合同𣎴一样,?2024-01-01 02:03:47网友提问施工队有个纠纷,写个诉讼状。?2023-12-31 18:52:40网友提问由于施工方长期不动工而且我现在急需资金我想要撤销抵房协议可以吗?2023-12-31 11:48:09网友提问广西有工地在周六周末以及法定节假日施工是允许的吗?2023-12-31 11:21:16网友提问做中央空调安装工程的,给县城一老板长期合作,但没签合同,今年的工程款给了一半?2023-12-30 22:03:27网友提问我和被告有一个建设施工合同。被告建好后,有存在质量问题。?2023-12-30 20:44:57网友提问甲方和挂靠总承包公司有工程合同,这种情况下我们起诉挂靠公司还是起诉代付工程款的公司?2023-12-30 16:08:51网友提问工程合同上的事情?2023-12-29 13:09:47网友提问建设工程合同是否需要备案2023-12-29 09:38:30网友提问-
承包工程施工摔残废有赔偿吗?
一、承包工程施工摔残废有赔偿吗?是有赔偿的。工伤赔偿是职工因遭遇工伤事故或者患上职业病而获得的赔偿,包括治疗工伤的医疗费、康复费、住院伙食补助费、一次性伤残补助金、劳动能力鉴定费等费用。工伤范围是工伤认定的前提,一般由法律直接规定。各国及地区的...
-
农村建房质量问题索赔如何进行?
一、农村建房质量问题索赔如何进行?农村建房质量问题索赔可以选择到人民法院提交民事起诉状的方式进行。工程质量问题诉讼时效是三年的时间,这就是用普通的诉讼时效。决策所选择的项目方案直接成为项目设计的依据,也就是从大方向上确定了项目今后的产品方向、规...
-
工程款是否属于被挂靠单位
一、工程款是否属于被挂靠单位实际施工人通过挂靠对工程进行施工的,签订的施工合同无效,但工程竣工验收合格的,实际施工人主张工程款,人民法院支持。所以工程款不是被挂靠单位的。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第一条建设...
-
中标工程取消怎么索赔
一、中标工程取消怎么索赔中标人中标后,招标人取消工程招标,不和中标人签订合同的,中标人有权主张赔偿,一般是依据实际造成的损失赔偿,就赔偿问题协商不成的,中标人可向法院起诉主张赔偿。《中华人民共和国招标投标法》第四十六条招标人和中标人应当自中标通知书发出...