阻碍施工造成的损失怎么赔偿,工程索赔的步骤
一、阻碍施工造成的损失怎么赔偿
阻碍施工单位施工造成损失的,由阻碍施工一方进行赔偿,一般依据实际造成损失赔偿,如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
二、工程索赔的步骤
(一)提出索赔要求当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明索赔权利。
如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝。
(二)报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后,索赔方应抓紧时间准备索赔资料,编写索赔报告,并在下一个28天以内正式提交索赔报告。
(三)协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上,按照工程项目的合同文件,通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题,因此也被称为协商谈判。
(四)调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时,可以按照施工合同专用条款的规定,请有关部门进行调解。
(五)诉讼在双方和解不成,又没有仲裁协议的情况下,一方的当事人可以向有管辖权的法院提起诉讼。
通过上述分析知道,依据《民法典》的规定,阻碍施工单位施工造成施工单位损失的,由阻碍施工一方赔偿,一般是依据实际造成的损失赔偿,如停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
网站地图更多#建设工程纠纷相关法律知识
2.7w 浏览文章拖欠工程款纠纷起诉需要多久解决1.6w 浏览文章发生工程款纠纷可不可以直接起诉?2.2w 浏览文章以房屋抵偿工程款如何确定案由1.5w 浏览文章工程款未结算双方主张违约如何认定2.1w 浏览文章承包工程价变更的能否变更,建筑工程价款包括哪些1.9w 浏览文章业主减少工程量改怎么索赔2.0w 浏览文章工程款纠纷管辖纠纷起诉需要多久解决?2.4w 浏览文章没有决算如何认定工程款,工程价款结算方法是怎样的1.9w 浏览文章工程款是否属于被挂靠单位1.5w 浏览文章工程债务有期限吗2.6w 浏览文章施工方把车砸了怎么赔偿2.5w 浏览文章工程结算科目设置规定是什么,工程结算规定是什么?2.2w 浏览文章欠材料款起诉根本没用吗?2.3w 浏览文章如何理解在建工程抵押是什么意思?1.6w 浏览文章工程欠款违约金怎么计算?1.6w 浏览文章工程付款逾期违约金最高是多少钱?1.8w 浏览文章工程延付违约金怎么计算?4.8w 浏览文章工程队承包工程如何开票的?4.7w 浏览文章工程中标后发包方迟迟不开工怎样索赔的?1.9w 浏览文章如何证明承包建筑工程不垫资?更多#工程款纠纷相关
咨询阻碍施工治安管理处罚367次阅读图文工伤赔偿步骤步骤如下:1、工伤报告程序。2、工伤认定程序。3、工伤鉴定程序。4、协商赔偿程序。5、劳动仲裁程序。6、法院审理程序。7、执行程序。仲裁或者判决生效后,用人单位不支付赔偿费的,则可以依据生效法律文书向法院执行局提起执行申请,由法院执行。2023-12-14863次阅读文章工程索赔的步骤2023.05.261111次阅读咨询阻碍施工治安管理处罚303次阅读图文办理工伤赔偿的步骤1.由单位在事故后30天内向劳动局申报工伤,有工伤认定书后申请劳动能力鉴定,然后由工伤保险机构赔偿。2.如果单位在30天内没有申报,工伤职工个人应在事故后一年内向所在地劳动局申请工伤认定,拿到工伤认定后申请劳动能力鉴定,有鉴定结果后按伤残等级向工伤保险机构申请赔偿。2023-12-021036次阅读文章工程索赔的步骤2023.05.141268次阅读咨询阻碍施工治安管理处罚354次阅读图文工伤10级赔偿的处理步骤?1、先申请工伤认定。2、等工伤认定决定,劳动保障行政部门会在受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定。3、单位不承认工伤时,要是职工或者近亲属认为是工伤,用人单位否认是工伤的,用人单位需承担举证证明的责任。4、双方协商。5、仲裁。6、起诉。2023-12-10989次阅读文章工伤赔偿有什么步骤2023.05.201017次阅读咨询自己地皮施工遭群众阻碍?392次阅读加载更多更多工程款纠纷最新文章
如果工地工程欠钱怎么办?1152次阅读2023.12.31个体工商户被拖欠工程款怎么办1793次阅读2023.12.31欠材料款欠条有效期多久1879次阅读2023.12.29建筑工程款优先清偿的条件有什么1527次阅读2023.12.29拖欠工程款不归还怎么办1027次阅读2023.12.29遇到工程款纠纷问题?本站专业律师 处理更可靠快速咨询律师权威解答查看更多欠款纠纷,工程问题?2024-01-01 14:34:27网友提问是夹江的吗?我有个工程款拿不到,?2024-01-01 13:06:10网友提问如果建筑工地不给钱是违法吗?2024-01-01 11:47:10网友提问工地做完6个月不结账也不发生活费?2024-01-01 11:40:20网友提问工程造价中企业管理费包括哪些内容各项内容的费率是多少?2024-01-01 09:31:20网友提问工程款240000元起诉法院律师费要多少?2023-12-31 15:03:59网友提问打一个二十万的工程款律师费用是怎么收费的?2023-12-31 14:00:46网友提问工程款?2023-12-31 12:01:57网友提问谢律师你好,不知道剩下的能否通过谢律师要回?2023-12-31 09:11:03网友提问我可以咨询一下加工厂货款的事情吗?2023-12-30 20:41:14网友提问-
工程多次转包是否合法
转包和分包是工程建设中的常见现象,这样可以加快工程的完成速度,但是如果接受转包和分包的公司并不能及时完成,就会因此产生转包分包纠纷。所以,在转包和分包的时候要咨询检查公司的资质。分包是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相...
-
中标供应商交不了货,如何处理
一、中标供应商交不了货,如何处理可以通过法律途径解决问题,该供应商虽然中标,但供不应求的情况应该在获取招标文件后向采购人或采购代理机构提出,供应商可以不参与投标,而不应该等中标了才告诉采购人无法供货。中标后拒绝与采购人签订合同的,或者中标、成交供应商放...
-
农村建房质量问题索赔如何进行?
一、农村建房质量问题索赔如何进行?农村建房质量问题索赔可以选择到人民法院提交民事起诉状的方式进行。工程质量问题诉讼时效是三年的时间,这就是用普通的诉讼时效。决策所选择的项目方案直接成为项目设计的依据,也就是从大方向上确定了项目今后的产品方向、规...
-
工程纠纷中法院管辖如何选择
受案范围,指公民、法人或者其他组织对具有国家行政职权的机关和组织及其工作人员的行政行为不服,依法提起诉讼的,属于人民法院行政诉讼的受案范围。公安机关和司法机关都有明确的管理范围,比如普通的基层法院不能审理涉外专利侵权案件,这在法律中有明确的规定,所以,当...