欠款协议代写(工程材料款)
欠款协议代写(工程材料款)
甲方(出借人) ________,身份证号码:__________ ,住址所在地(通讯地址):_______________________________,联系方式:__________ 。
乙方(借款人) ________,身份证号码:__________ ,住址所在地(通讯地址):_______________________________,联系方式:__________ 。
一、原借款情况
乙方于________年使用甲方工程材料合计人民币________________元(大写:_________________元),至年________月已偿还金额人民币________元(大写:_________________元,剩余未偿还款项人民币________元(大写:_________________元)。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
二、还款计划
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还剩余使用工程材料款项事宜,各方一致同意,乙方按照以下还款计划向甲方履行还款义务:__________
第一条 甲、乙双方在此确认:__________乙方应于 _____年 _____月 _____日前偿还甲方工程材料款项人民币________元(大写:__________________元)。
第二条 乙方向甲方还款时,应使用指定还款账户向甲方指定收款账户支付欠款,否则视为甲方未收到欠款,甲方有权要求乙方依协议约定继续履行还款义务。
1.甲方指定收款账户:__________
收款账号:__________
开户行:__________
户名:__________
2.乙方指定还款账户:__________
收款账号:__________
开户行:__________
户名:__________
3.乙方按本协议约定履行全部义务后,双方再无其它争议,原约定的债权债务归于消灭。
三、违约责任
乙方未按本协议约定履行还款义务的,甲方有权同时主张下列权利:
要求乙方立即归还工程材料款项人民币________元;
乙方除工程材料款项人民币________元之外,每逾期一天,还应按逾期金额的________%向甲方支付违约金。
五、争议解决
1.本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决,受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,按下列第________种方式解决:
提交________仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力;
依法向________所在地有管辖权的人民法院起诉。
六、附则
1.各方均充分知晓并理解本协议中全部条款的实质含义和其法律意义,并基于此种理解签署本协议。
2.本协议经签署后生效。
3.本协议一式三份,各方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字捺印):__________
签署时间:________年 _____月 _____日
乙方(签字捺印):__________
签署时间:________年 _____月 _____日
-
新版承包工程合同范本
新版承包工程合同范本甲方:_________乙方:_________根据甲方需求,委托乙方施工项目B屋面防水工程,经甲乙双方协商,达成如下协议:一、面积和价格:1、本工程屋面大约为平方米,验收合格后按实际结算。2、本工程B防水层价格为拾八点元平方米,大约工程造价为元。二。材料要求...
-
建设工程施工合同纠纷反诉
现如今,建筑业一片欣欣向荣,包括现在与前景都是美好的,于是,越来越多的人投身建筑。我们知道,建筑工程都有施工合同,按理来说,一切按照施工合同进行就可以,但是,有时还是会出现纠纷。而其实,建筑工程施工合同纠纷其实就和其他民事纠纷一样,总体来说,就四种形式和解、调解、...
-
公路路面施工合同通用版
公路路面施工合同通用版发包人:委托代理人:承包人:委托代理人:风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断...
-
标准版建筑工地施工合同样式
标准版建筑工地施工合同样式发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)慈有委托层客房墙面铺贴墙纸工程,经双方友好协商达成一下协议:1,甲方负责处理墙面平整,干燥,打上基膜底漆,施工前乙方对墙面检查验收合格后方可施工,甲方负责提供施工时所需要的梯子凳子等施工物品。2...