建設工程施工合同工期順延的情形有哪些
工期延誤的情形包括:
1、發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件。
2、發包人未能按約定的日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能夠正常進行。
3、工程師未按合同約定提供所需指令、批准等,致使施工不能夠正常進行。
4、工程設計變更和工程量增加。
5、一週內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時。
6、不可抗力。
7、專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。
【法律依據】
《民法典》
第八百零三條
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。
-
什麼是建設工程價款優先權行使的條件是什麼呢
一、建設工程價款優先權又稱不動產施工優先權、不動產建設優先權,是指不動產的施工人、承攬人或者承包人(統稱承包人)就該不動產修建而產生的債權,對該不動產享有的優先受償的權利。屬於不動產特別優先權系列。二、建設工程合同承包人行使優先權應具備的條件是:1、...
-
一張工程款欠條可以起訴嗎
可以,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。訴訟時效期間從其明確表示不履行義務之日起計算。如果工程款時分期支付的,訴訟時效期間從最後一期履行期限屆滿之日起計算。《民法典》第一百八十八條:向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為三年。法...
-
工程欠款的原因有哪些?
1、承、發包雙方信息不對稱。根據《建築法》第8條,申請領取施工許可證應當具備的條件之一是建設資金已經落實。從邏輯上講,既然能夠取得施工許可證説明建設資金已經落實,訂立合同時,發包人對資金來源事宜更是言之鑿鑿,萬無一失。然而,只有發包人對資金落實狀況、後期...
-
工程款支付比例規定是是什麼?
一、工程款支付比例最新規定工程價款是指建築企業因承包工程項目,按合同規定和工程結算辦法的規定,將已完工程或竣工工程向發包單位辦理結算而取得的價款。工程款的支付方式與程序,相應法律只是作了原則性規定,沒有具體規定,主要還是靠合同約束,並受《合同法》、《建...