村公路硬化勞務合同
法律2.11W
我們公司需要擬定建築公路合同,農村公路硬化勞務合同怎麼寫?
甲方:?乙方:? 甲方??????????????????????????????? ??公路水泥硬化工程約????????公里,現以包工不包料的形式承包給乙方施工。經雙方協商,達成如下農村公路硬化勞務合同:? 1、甲方負責工程施工所需的材料(河沙、碎石、水泥等)到攪拌料場,並負責乙方施工期間的水電費用及臨時居住場所。? 2、乙方負責提供懂安全、有技術的施工人員,並負責水泥硬化施工所需的所有配套設備設施及運熟料車輛運費,乙方必須按照甲方的規格施工,做到路面平整、密實。? 3、甲方要及時供應原材料,如停工待料,甲方應補償員工工資每天100元,特殊情況例外。? 4、施工期間,甲方負責工地所涉及山林田土糾紛的調處。?5、施工期間,乙方必須安全生產,如有安全事故,一切責任由乙方負責承擔。? 6、造價及結算方式:按照每立方米?????元的價格結算,以實際完成總量計算,乙方設備及人員到施工現場後,預付5000元給乙方,工程款按工程進度80%付款,餘款完工一次付清給乙方,工程款不含税。? 7、其它未盡事宜,經雙方協商解決。? 8、此合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字生效。?? 甲方簽字:?????????????????????乙方簽字:?? ????????????????????????????????年???月???日-
最新挪用公款300萬能免刑嗎
挪用公款300萬能免刑嗎不能。挪用公款300萬元,涉嫌挪用公款罪,應當判處五年以上有期徒刑。按照規定,國家工作人員利用職務上的便利,挪用公款歸個人使用,進行非法活動的,或者挪用公款數額較大、進行營利活動的,或者挪用公款數額較大、超過三個月未還的,是挪用公款罪,處五...
-
勞動合同法第三十六至四十四條
勞動合同法36條規定是什麼《勞動合同法》第三十六條用人單位與勞動者協商一致,可以解除勞動合同。第三十七條勞動者提前三十日以書面形式通知用人單位,可以解除勞動合同。勞動者在試用期內提前三日通知用人單位,可以解除勞動合同。第三十八條用人單位有下列情形之...
-
企業間的民事起訴狀範文
民事借貸起訴狀範文原告×××(單位寫明名稱、住所地、法定代表人或負責人姓名職務;自然人寫明姓名、性別、出生年月日、民族、職業、服務處所、住所地、居住地、公民身份號)。聯繫電話×××被告×××(寫法同上)請求事項1.判令被告×××;2.本案訴訟費用由被告負擔...
-
二手宅基地買賣協議書範本
宅基地買賣協議書範本甲方:身份證:乙方:身份證:甲、乙雙方本着責任分清、自願有償的原則,經雙方充分的協商,現就甲方向乙方有償轉讓之宅基地的土地使用權(長期使用)及上蓋有一層的房產所有權事宜達成如下協議,由雙方共同遵守。達成轉讓協議如下:一、宅基地坐落、面積甲...