裝修工程承包合同範本通用版
裝修工程承包合同範本通用版
委建方:____(以下簡稱“甲方”) 承建方:____(以下簡稱“乙方”)
身份證號:________________ 身份證號:________________
住址:___________________ 住址:____________________
第一條 :建民房概況
1、本合同建房位置爲:________________________。
2、房屋類型:共兩棟,東側爲框架結構五層樓房,西側爲磚混結構三層樓房。附房屋設計圖。
3、房屋面積(允許實際誤差±%):東側房屋總面積爲______平方米。西側房屋總面積____________平方米。
第二條 :承包方式:包清工,乙方包工包料(包括但不限於:房屋主體材料及外牆保溫、防水、外牆大理石、瓷磚、樓梯扶手、粉刷、採暖、門窗、上下水管道、屋內暗線敷設等材料,以及施工期間的釘子、鐵絲、切割片、小線等消耗品),以上材料由乙方嚴格按照施工圖紙規格、型號購買材料,並達到國家建築材料驗收標準。但是甲方負責購買東西樓層屋內的地板磚,施工仍歸乙方。
第三條 :工程款及支付方式
1、本合同爲固定工價,根據房屋面積按每平方______元計算,工程總價款爲______元。
2、進場後乙方先進行東側5層房屋施工,進場甲方支付乙方______元。東側第一層施工完畢甲方再支付乙方______元;待第三層施工完畢甲方支付乙方______元;待第五層施工完畢甲方支付乙方______元。東側施工完畢進行西側房屋施工,待第一層施工完畢甲方支付乙方____________元;待第三層施工完畢甲方支付乙方____________元。以上施工爲主體工程,待東西側房屋主體工程施工完畢後由乙方進行東西房屋的配套工程,施工完畢後,甲方支付乙方____________元,剩餘工程款自工程驗收合格______日後甲方一次性支付乙方。
第四條 :工期______個月,自______年______月______日至______年______月______日。
第五條 :工程質量
1、房屋主體以及內外粉刷嚴格按照施工圖紙施工。房屋建築施工過程中,甲方隨時監督施工質量,如存在施工質量問題,甲方應及時提出,乙方應進行返工,相關損失概由乙方承擔。
2、若因建築材料問題導致工程質量瑕疵的,均有乙方負責,進行返修或返工,相關損失和費用(包括由此新產生的工程款)概由乙方承擔。由此導致的工期延誤均有乙方承擔。
第六條 :安全責任
甲乙雙方應積極配合,保證施工現場安全,防止事故和意外發生。施工期間乙方人員出現傷亡事故以及施工造成第三人損害的均由乙方負責。
第七條 :違約責任
1、因乙方責任導致工期拖延,房屋未能及時驗收的,每遲延一日滯納金爲______元。
2、非因乙方責任導致工期拖延的,拖延部分雙方互不追究,工期相應順延。
第八條 :其他約定
1、工程施工過程中,甲方中途提出工程變更的,應由甲乙雙方協商一致後進行,工期相應順延。
2、本工程保修期爲______年,保修期內發現或發生問題,乙方應負責維修。
第九條 :本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,甲乙雙方簽字生效。對本合同的未盡事宜雙方可以達成補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
甲方:__________________ 乙方:__________________
____年____月____日? ____年____月____日?
-
美容美體會所員工合同書
美容美體會所員工合同書雙方根據平等自願、協商一致的原則,簽定本合同,確立勞動關係,明確雙方的權利、義務,並共同遵守履行。美容美體會所(以下簡稱“甲方”)同意聘請____________先生/小姐/女士(以下簡稱“乙方”)爲____________會所合同工,職位____________,負責工...
-
故意傷害案民事訴訟起訴狀
故意傷害案民事訴訟起訴狀事附帶民事訴訟原告人王x刑事附帶民事訴訟被告人葉x訴訟請求:1、依法追究被告人葉x故意傷害罪的刑事責任;2、依法判令被告人葉x賠償原告人王x醫療費32968.68元、住院伙食補助費640元、殘疾賠償金92456元、被撫養人生活費6514元、精神損...
-
2021北京貸款的合同範本
2021北京貸款的合同範本出借人(以下簡稱甲方):______________身份證號:____________________借款人(以下簡稱甲方):_______________身份證號:____________________甲方借給乙方:一.人民幣(大寫):____________人民幣(小寫):____________二.借款服務費:自本合同成立之日...
-
播音主持培訓協議範本最新整理版
播音主持培訓協議範本最新整理版甲方:乙方:根據員工與企業共同生存、共同發展的理念,現就甲方對乙方進行培訓的相關事宜,經協商一致,簽訂如下協議,以茲共同遵守:一、培訓期限培訓日期從_____年_____月_____日起,至_____年_____月_____日止,共_____個月。二、培訓內容1、...