房屋裝修個人熱門合同樣書
房屋裝修個人熱門合同樣書
甲方:_________ 乙方:_________ 甲乙雙方經過友好協商,就乙方承包甲方所有的 裝修施工事宜達成一致,簽訂本合同。 一、乙方包乾承包該房屋裝修的全部施工工作,即實行包工不包料,甲方自備裝修材料,乙方只負責施工,具體施工內容詳見附件。 二、包乾承包費用: 人民幣 整(小寫 13800 元) 除此之外,甲方不再向乙方支付任何費用。 三、支付方式: 1、乙方進場施工之日,甲方向乙方預付人民幣 仟圓整(小寫 元); 2、乙方完成全部裝修施工後,支付進度款人民幣 仟圓整(小寫 元); 3、全部裝修施工完成後 天內,甲方支付餘款人民幣 整(小寫 元) 四、工期: 雙方確定該房屋裝修施工工期爲 天,乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。 五、其他約定: 1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責採購裝修材料; 2、甲方應按合同約定及時付款,否則按200元天支付違約金; 3、乙方自行準備工具、聘請人員,自行負責施工安全,嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,確保工程質量,如在施工過程中發現質量不合格行爲,造成返工,因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔; 4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料,否則按500元次予以處罰,並需賠償甲方損失; 5、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務,每延期一天按照200元天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期,乙方不承擔違約責任; 6、該房屋裝修保修期爲________年,保修期內乙方應該及時負責爲甲方維修。 六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字後生效。 甲方(簽字)乙方(簽字) 時間: 時間
-
裝修管理協議書模板
裝修管理協議書模板物業管理項目:電話:委託人(業主):棟層號電話:受委託人/公司:電話:爲加強莊園裝修管理,保證裝修質量及居民的居住安全和正常生活,特制定雙方的責任、義務如下:管理公司:一、負責莊園樓內的裝修管理。二、保證裝修期間正常水電供應。三、協助業主定期對...
-
湖南省岳陽市住宅室內裝飾裝修工程施工合同書範本
湖南省岳陽市住宅室內裝飾裝修工程施工合同書範本發包方(以下簡稱甲方):_________委託代理人(姓名):_____________單位:___________________________住所地址:_______________________聯繫電話:_______________________手機號:_________________________承包方(以下...
-
江蘇省無錫市家庭居室裝飾裝修工程施工合同(示範文字)
江蘇省無錫市家庭居室裝飾裝修工程施工合同(示範文字)合同編號:________發包人:________承包人:____________住所:__________住所:______________委託代理人:____營業執照號:________電話:__________法定代表人:________電話:________BP機號:________委託代理人:________電話...
-
裝修合同糾紛判決書
合同糾紛訴訟是指人民法院根據合同當事人的請求,在所有訴訟參與人的參加下,審理和解決合同爭議的活動,以及由此而產生的一系列法律關係的總和。合同糾紛的內容涉及到合同本身內容的各個方面,糾紛內容多種多樣,幾乎每一個與合同有關的方面部會引起糾紛。而合同糾紛從...