汕頭市室內裝飾設計合同(草案)
汕頭市室內裝飾設計合同(草案)
委託方(甲方):______________________________
設計方(乙方):______________________________
甲乙雙方經友好協商,甲方委託乙方進行室內裝飾工程設計。爲保證工作順利進行,雙方特簽訂本合同供共同遵守執行。
第一條 工程概況
一、工程地點:_________________________________________________________
二、設計內容:_________________________________________________________
三、設計面積:_________________________________________________________
四、設計規格
檔案名稱
張數
內容要求
提交時間
第二條 價格、計價和支付方式、時間
一、本工程設計費爲人民幣(大寫)_____________________元。
二、本工程設計費按:每平方米設計費___________________元。
建築面積平方米×元/平方米=__________________________元。
三、付款方式
1.合同一經簽訂,甲方3天內應付首期款合同總額_________%,計_________元。
2.乙方提交設計方案,甲方3天內應付款合同總額_________%,計_________元。
3.設計圖紙完成提交後,甲方3天內付清設計餘款合同總額_________%,計_________元。
4.如有增加設計項目,設計費另計。
第三條 違約責任
1.合同經雙方簽字生效後,任何一方需變更合同內容,應經雙方協商一致後重新補訂協議。
2.甲方變更委託設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤,或所提供資料作較大修改以致造成乙方設計需返工時,雙方須另行協商,甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。
3.甲方應按本合同第二條規定的金額和時間向乙方支付費用,甲方如果逾期付費超過10天以上,乙方有權暫停履行下階段工作並通知甲方,直至終止合同。
合同終止後乙方收取的設計費不予返還甲方。
4.合同生效後,在合同履行期間,乙方逾期完成委託任務,應向甲方支付違約金合同總額的_________%。
5.甲方擅自解除合同,乙方收取的設計費不予返還甲方。乙方擅自解除合同,乙方應付還甲方雙倍設計費。
第四條 爭議解議
1.合同履行期間如發生爭議,雙方協商友好解決。
2.協商不成,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第五條 未經乙方同意,甲方不得將乙方提供的設計圖紙,方案檔案向第三方複製或轉讓。如發生以上侵權行爲,乙方有權索賠
第六條 合同生效
1.本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字後生效。
2.補充合同與本合同具有同等法律效力。
3.本合同簽訂後不得轉包。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________ 代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
-
裝修管理協議書模板
裝修管理協議書模板物業管理項目:電話:委託人(業主):棟層號電話:受委託人/公司:電話:爲加強莊園裝修管理,保證裝修質量及居民的居住安全和正常生活,特制定雙方的責任、義務如下:管理公司:一、負責莊園樓內的裝修管理。二、保證裝修期間正常水電供應。三、協助業主定期對...
-
湖南省岳陽市住宅室內裝飾裝修工程施工合同書範本
湖南省岳陽市住宅室內裝飾裝修工程施工合同書範本發包方(以下簡稱甲方):_________委託代理人(姓名):_____________單位:___________________________住所地址:_______________________聯繫電話:_______________________手機號:_________________________承包方(以下...
-
江蘇省無錫市家庭居室裝飾裝修工程施工合同(示範文字)
江蘇省無錫市家庭居室裝飾裝修工程施工合同(示範文字)合同編號:________發包人:________承包人:____________住所:__________住所:______________委託代理人:____營業執照號:________電話:__________法定代表人:________電話:________BP機號:________委託代理人:________電話...
-
裝修合同糾紛判決書
合同糾紛訴訟是指人民法院根據合同當事人的請求,在所有訴訟參與人的參加下,審理和解決合同爭議的活動,以及由此而產生的一系列法律關係的總和。合同糾紛的內容涉及到合同本身內容的各個方面,糾紛內容多種多樣,幾乎每一個與合同有關的方面部會引起糾紛。而合同糾紛從...