美麗鄉村亮化工程協議書
亮化工程合同書樣本
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商,就乙方承包甲方_________亮化施工事宜,達成如下協議,以期共同遵守。
一、工程概況
工程地點:____________________________________
二、承包方式
本工程乙方採取工程總承包形式進行承包。
三、項目承包價款
_____________________________________________
四、付款方式
工程完工後,一次性付清。
五、工程要求及保修期
自簽訂合同之日起,乙方即着手安排生產及施工,工程竣工爲_________年_________月_________日前完工並交付。項目質保期爲_________,質保期內,乙方負責免費對產品的維護、維修。
六、工程質量與驗收
1、工程質量標準爲合格。質量標準以國家或行業質量檢驗許定標準爲依據。雙方對工程質量有爭議時,由雙方同意的質量檢驗機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。
2、甲方應在收到乙方的工程報告後三個工作日內組織進行驗收,驗收透過後,甲方應按照本合同約定付工程款;驗收不合格的,應由乙方進行整改,整改期限計算在合同工期內。
3、項目竣工後的亮化效果達到項目所設計方案的要求及標準。
七、甲方權利和義務
1、對施工質量行使檢驗權、監督權。
2、對工程進度的檢查,以及實際施工日期的提前或超過的鑑認權。
3、甲方爲乙方的工程施工提供幫助或便利,包括交通、供電、城管等協調各方關係。
4、按照合同約定的期限和方式履行,對工程價款的支付義務。
八、乙方權利與義務
1、乙方對現場所有人員進行安全教育,保持現場工傷井然有序。
2、工程施工驗收合格後,按約定進行項目質保。
3、在保修期內,履行保修範圍,項目的承包人即乙方應及時派人予以保修。
九、工期延誤
因以下原因造成工期延誤,經雙方工程負責人確認,工期相應順延:
(1)設計變化和工程量增加
(2)一週內非乙方的原因,停電,造成停工累計超過8小時
(3)不可抗力
(4)約定或雙方工程負責人同意工期順延的其他情況。
十、現場施工安全
乙方在施工過程中出現一切安全問題責任自負。
十一、違約責任
1、甲方未按本合同約定支付工程款的每日按付款額的向乙方支付逾期違約金。
2、乙方未能按約定竣工日期完工,應扣除合同總價款的工期違約金。
十二、本合同未盡事宜可簽訂書面合同。
十三、本合同發生爭議,由雙方協商解決,協商不成的,雙方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十四、本合同需雙方簽字、蓋章之日起生效。
十五、本合同一式兩份,雙方各執一份,均具同等法律效力。
十六、其它。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
-
財產損害賠償律師如何收費
財產損害賠償律師如何收費(一)不涉及財產關係的:2000元-30000元/件。上下浮動幅度:20%但收費額不足2000元的按2000元收取。(二)涉及財產關係的,按爭議標的額的以下費率實行分段累計收費:標的額費率10萬元以下的部分(含10萬元)6%10-50萬元的部分(含50萬元)5%50-100...
-
投資案件民事起訴狀
案件民事起訴狀你好,案件民事起訴狀包括5部分,格式如下。1、行政訴訟起訴狀的格式:(1)標題。寫明行政起訴狀。(2)首部。必須分別寫明原告和被告的有關情況。原告要寫明姓名、性別、年齡、民族、籍貫、地址等情況,由於人民法院受理行政訴訟案有管轄的範圍,被告欄要寫明被...
-
中國刑事訴訟法九十四條規定
刑事訴訟法第四十四條是什麼意思公訴案件的被害人及其法定代理人或者近親屬,附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人,自案件移送審查起訴之日起,有權委託訴訟代理人。自訴案件的自訴人及其法定代理人,附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人,有權隨時委託訴訟代理人。人民...
-
個人怎麼融資,長春
融資擔保貸款長春的條件是什麼呢?以下是融資擔保貸款長春的條件:銀行固定資產投資貸款擔保爲企業申請銀行固定資產投資貸款以用於新建、擴建、改造、開發與購置設備等目的擔保。貸款擔保期限可根據企業實際情況一般爲三年以上。銀行流動資金貸款擔保是爲企業申請...