雕塑施工合同
法律1.36W
您好,单位打算做雕塑,请问哪有雕塑施工合同
雕塑定做合同 委 托 方(甲方): 受委托方(乙方): 委托方将 雕塑委托 创作,经过充分协商,本着公平、互惠、互利的原则签定本合同。 一、工期、工程量 1.工期 年 月 日至年 年 月 日(有效工期 天)。 2.按设计图纸施工,材料为 ,施工内容不含基座。 3.雕塑为每平方米 平方米。 二、工程费用: 三、付款方式 甲乙双方签订合同后,甲方向乙方支付工程款 作为工程的起动资金;雕塑安装完成后,甲方向乙方支付工程款 __________;甲方在雕塑制作安装完成后3个工作日内支付。 四、甲方负责及任务 1.甲方在雕塑安装施工期间负责提供电力、水等雕塑安装所需的现场条件并提供施工设备保管场所。 2.甲方应按合同商定的付款方式及时向乙方拨付工程款,由于甲方没有按合同及时拨付工程款造成工程延误和损失,应由甲方负责。 五、 乙方负责及义务{不锈钢雕塑合同范本}. 1.乙方根据甲方要求按图纸施工,负责雕塑制作所需材料及设备。 2.乙方应按工程要求按时保质保量完成施工,由于乙方原因造成的工程延误及损失由乙方负责。 本合同未尽事宜,甲乙双方应及时协商并签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方单位盖章(手印)及代表签字后生效。 委托方 受委托方 代表签字: 代表签字: 年 月 日-
沈阳公积金利率表
求住房公积金利率表?现在的行情如何最新住房贷款利率表一览,2016年交行住房贷款利率表调整项目年利率%一、短期贷款六个月以内(含六个月)4.35六个月至一年(含一年)4.35二、中长期贷款一至三年(含三年)4.75三至五年(含五年)4.75五年以上4.9三、贴现以再贴现利率为下限加...
-
员工挪用公款的起诉书
挪用公款的定义挪用公款是指国家工作人员,利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用数额较大、超过3个月未还的行为。1、挪用公款客体要件本罪侵犯的客体,主要是公共财产的所有权,同时在一定程度上也侵犯了...
-
沈阳八级工伤赔偿
沈阳八级工伤能赔偿多少钱一般是11个月的一次性伤残补助金(如果缴纳工伤保险的按照缴费基数如果没有缴纳按照本人平均工资),护理费住院伙食补助费等,停工留薪期间的工资按照本人受伤前的平均工资按月发放,如果离开用人单位还可以额外获得七个月的一次性就业补助金和...
-
请问判决书下多久吊销驾照证
请问判决书下多久吊销驾照证立即执行,驾驶证人有下列情形之一的,驾驶证被吊销:(1)醉酒后驾驶机动车的行为的;(2)驾驶拼装的机动车或驾驶已达到报废标准的机动车上道路行驶的;(3)违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大交通事故、构成犯罪的;(4)造成交通事故后逃逸...