村镇施工合同范本
村镇施工合同范本
乙方
甲方
因建设________镇________至________村委会水泥路工程,经公开招标,确定乙方为该项目建设施工单位,现就工程有关.事项签订协议如下:
一、工程内容:________至________村委会水泥路,路基宽4.5米,路面宽3.5米,长7.7公里。具体工程量见招标文件。
二、乙方愿以壹佰叁拾万玖仟柒佰玖拾贰元整(¥1309792元,含暂定金额)价格承包该项工程施工任务,详细单价见乙方投标报价表。
三、资金来源:________县交通局安排该路________年村村通项目补助资金12.5万元/公里,________镇政府自筹资金4.51万元/公里。
四、资金支付方式:合同签订后十五日内施工单位进场,甲方根据乙方施工进度支付月施工量的80%工程款,施工中翁支付最低限额壹拾万元,工程瑞工验收后付清王程款90%。缺陷责任期结束付清余款10%。
五、若实际发生工程量超出合同中所列工程量,超出部分按报价单价计算,资金在暂定金额中支付。
六、工期及违约责任:开工日期自________年____月____日开工至____月3____日完工,(按实际开工日计算,如遇特殊情况事先乙方需经甲方签证认可后工期方可顺延)。工期延期,甲方按3000元/天向乙方处以延期罚款。延期罚款的最高限额为合同金额的5%。
七、本合同一式肆份,镇政府、施工单位、质量监督单位、县交通局各一份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
其授权的代理人:其授权的代理人:
甲方监督单位:乙方监督单位:
-
合作生产经营合同(一)
合作生产经营合同(一)甲方:____________身份证号码:______住址:____________乙方:____________身份证号码:______住址:____________甲乙双方本着平等自愿、友好合作、共同投资、利益共享、风险共担的原则,以双方充分协商一致,决定租赁冷水江市叁玖锑业*限公司段绍集车间...
-
法院申请解封书模板
法院申请解封书模板_________________区人民法院:_________________关于本律师代理_________________诉_________________有限公司购房合同纠纷一案,在诉讼期间,原告向贵院提出财产保全申请。原告担保人_________________为其保全申请向贵院提供了位于___________...
-
国际顶级域名注册协议
国际顶级域名注册协议1.介绍本注册协议规定了域名注册申请人(以下简称申请人)接受_________的域名注册服务以注册互联网域名以及该域名注册相关事宜的各项条款。为完成注册过程,申请人必须承认其已阅读、理解并同意接受本协议、相应的收费标准、争议政策以及______...
-
幼儿园食堂安全工作责任书
幼儿园食堂安全工作责任书为增强安全意识,强化安全责任,落实安全措施,确保师生生命财产安全,特与负责食堂负责人签订安全责任状。1、牢固树立“安全第一,责任重于泰山”的意识,时时把安全工作放在第一。2、严格执行《食品卫生法》,食堂工作重地严禁非工作人员入内。3...