施工工期延誤怎麼處理?
一、施工工期延誤怎麼處理?
最直接的就是工期索賠,起碼要按原施工週期索賠;若要按原工期竣工的話,需要有趕工措施費。若已有前期準備的話,可以索要窩工人工費、材料保管費(部分材料提前採購)、窩工機械費。索賠主要是工期索賠和費用索賠,只要和發包人延誤工期有關引起的工期和費用的索賠都可以申請
工期合法順延時,是不需承擔違約責任的,工期順延的情形主要有以下:
1、施工過程中,發包人時常要求承包人增加工程量,因而必然導致工期的增加;
2、因發包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除;
3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料,導致承包人無法施工的,則從發包人提供這些施工必須資料之日起算工期;
4、發包人未按約支付工程款,承包人有權停工,因此引起的工期延誤責任由發包人承擔;
5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當導致工期延誤,發包人應當承擔相應的工期延誤責任。
二、施工合同的主要條款有哪些?
施工合同的主要條款有:
1、建設工程施工工程名稱和地點;
2、建設工程施工工程範圍和內容;
3、建設工程施工開、竣工日期及中間交工工程開、竣工日期;
4、建設工程施工工程質量保修期及保修條件;
5、建設工程施工工程造價;
6、建設工程施工工程價款的支付、結算及交工驗收辦法;
7、建設工程施工設計文件及概、預算和技術資料提供日期;
8、建設工程施工材料和設備的供應和進場期限;
9、雙方相互協作事項;
10、建設工程施工違約責任。
綜上所述,雙方簽訂施工合同後,施工方應當在規定期限內完成工程,如發生工期延誤,屬於施工方責任的,可以要求施工方賠償,按照合同違約責任條款處理。當然,工期延期也可能是發包人做出的安排,因此,發生延期後首先要明確工期延誤事由。
-
工程承包後的內部協議的合同書是什麼樣的?
在一個工程進行完工之前所需要的承包商應該與其他所合作的部門進行協議,那麼就會涉及到協議的合同書,那麼工程承包後的內部協議的合同書是什麼樣的?根據民法典規定,應該由甲方提供一份進度的合同報表才能夠簽訂合同。具體往下看。項目工程內部承包施工合同書應向甲...
-
裝飾工程發包合同範本是怎樣的?
一項建築工程的施工,需要由建設方將該項目分包給不同的施工單位進行施工,這其中包括了水電工程、加固工程以及裝飾工程的施工等等。無論是將工程發包給哪個承包單位,發包方與承包方都應簽訂工程發包或承包合同,對工程建設的各個事項作出約定。那裝飾工程發包合同範...
-
室外工程發包範圍是什麼?
室外工程牽扯的項目比較多,建設單位往往公平公正原則通過招標的方式發包給有資質的施工單位來施工。那麼室外工程發包範圍是什麼?根據施工工程要求,室外工程發包的範圍包括給排水管道、消防管道、綠化管道、採暖管道及燃氣管道敷設、強電、弱電、道路、綠化以及...
-
建築工程合同糾紛需要什麼證據?
律師解析:一、建築工程合同糾紛需要提交的證據有:1、承包方的企業法人營業執照。2、發包方的企業法人營業執照。3、建設工程合同、工程質量簽證單、工程款結算書等。4、法院有權主管或管轄的證據。5、證明合同履行情況的證據。6、根據訴求提交相應的證據。7、其...