施工承包熱門合同樣書
施工承包熱門合同樣書
發包人(簡稱甲方): 承包方(簡稱乙方): 根據《中華人民共和國民法典》及我國其他法律法規規定,並結合工程的具體情況,為明確雙方責任、協作配合,確保工程施工質量,經甲乙雙方平等、自願協商,達成以下合同條款供雙方遵照履行。 第一條:工程概況 1、工程名稱: 2、工程建設地: 3、工程規模、特徵: 4、工程施工任務(內容)與技術要求:須符合《建築地基處理技術規範》G79-20要求。 5、預計施工工作量: 6、完成施工工作量測量方式: 7、質量標準: 第二條:甲方應向乙方提供下列文件資料,並對其準確性、可靠性負責: 1、本工程批准文件、用地(附紅線範圍),以及施工許可等批件複印件。 2、工程施工任務委託書,技術要求和工作範圍的地形圖、建築總面積佈置圖、工程所需的座標與標高資料。 第三條:合同工期 1、本工程定於於________年____月____日竣工,總工期為天。 2、施工有效期限以合同約定的時間為準,若遇設計圖紙變更、工程量變化等特殊情況,經甲方同意,可順延工期。 第四條:計費標準及付費方式 1、本工程施工約定包乾價方式計費,每平方米固定價為元,總價預計為元(大寫:),總價款以最終施工測量面積為準結算。 2、本合同生效後日內,甲方向乙方預支約定總工程款30%的款項,計元;地基基礎工程完成強夯工作量50%時,甲方向乙方支付工程進度款60%的款項,計元。剩餘10%款項待工程基礎驗收合格後由甲方一次性支付。 第五條:雙方責任 1、甲方委託任務時,必須以書面形式明確施工任務,並按 第二條規定提供文件資料。 2、甲方應為乙方提供基本的工作條件 3、乙方應按國家技術規範、標準、規程和甲方委託書及技術要求進行工程施工技術,並按合同約定的`工期提交合格的施工成果。 4、乙方施工人員應遵守安全和保密規則,對施工過程中發生的安全事故負責,並對與本合同有關的資料負有保密義務。 第六條:違約責任 1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件,致使乙方停工、窩工或延誤工期的,甲方應補償乙方停工、窩工損失,損失金額按約定總工程款的平均日產值計算。 2、因未滿足技術要求,致使施工質量不能合格驗收,由此造成的經濟損失均由乙方承擔。 3、合同履行期間,若因工程停建甲方需要解除合同時,乙方尚未進行施工工作的,不退還甲方已付工程款,乙方已開始進行施工的,按實際完成的工作量進行結算。 4、發包人未按合同日期撥付工程款,每超過____日,應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。 5、乙方未能按期完成施工任務,每遲延____日,應減收工程款千分之一的違約金。 第七條:其他事項 1、本合同未盡事項,雙方可協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。 2、若在履行本合同時發生爭議,雙方及時協商解決,協商不成,應向甲方所在地人民法院起訴。 3、雙方完成本合同約定的約定的義務後,本合同終止。 4、本合同一式自雙方簽章後生效,甲方持份,乙方持份。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日________年____月____日
-
建築施工機械租賃熱門合同範本
建築施工機械租賃熱門合同範本甲方:乙方:本着互惠互利原則,經雙方協商,就甲方租賃乙方工程機械達成以下一致意見:一、租賃設備如下;二、計算支付1、租賃費用租金按月支付,每月號為結算支付日期,所結算和支付的費用為上月的租賃費用,甲方以轉賬形式結算支付乙方租賃費用...
-
建設工程施工合同糾紛中保證金
建設單位全部或者部分使用政府投資的建設項目,按工程價款結算總額3%左右的比例預留保證金,社會投資項目採用預留保證金方式的,預留保證金的比例可以參照執行發包人與承包人應該在合同中約定保證金的預留方式及預留比例。建設工程竣工結算後,發包人應按照合同約定及...
-
個人建房施工合同範本簡易模板
個人建房施工合同範本簡易模板甲方(發包人):______________乙方(承包人):______________甲方將原有的房屋加層施工工程承包給乙方。經雙方協商,達成如下協議:一、承包方式:甲方房屋加層施工工程以包工不包料的形式承包給乙方,按實際施工面積以140元/平方米的價格計價...
-
裝飾施工合同範本
裝飾施工合同範本施工合同範本1甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:一、工程概況及承包方式1、工程名稱:2、工程地點:3、工程承包方式:包工包料4、工程...