熱門居間工程合同
熱門居間工程合同
發包人: 承攬人: 根據《民法典》和《建築安裝工程承包合同條款》及國家建築施工合同文本的規定,結合本工程具體情況,雙方達成以下合同條款內容: 一、承包項目:甲方有 工程,地址承包給乙方施工,工程項目 ,工程價格 ,其中單價內容有一切輔助用工及圖紙範圍內一切相應工作內容( )等。 二、工程質量:乙方必須嚴格遵守建築工程施工質量驗收標準,按甲方提供的圖紙施工,確保質量,達到優質工程,所有施工程序必須按有關規定標準要求執行,如乙方出現質量問題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔,在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前,必須經甲方驗收合格後方可進行下道工序施工。 三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行採購,甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格後方可使用。如因設計方案或甲方方案變更,乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成,不準找任何藉口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。 四、施工期限:總工期 天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業,從________年____月____日至________年____月____日竣工,乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量,如在規定期限內沒有完成,造成工期拖延的,將以合同總價的5‰每天進行罰款,罰款在合同總價中直接扣除。 五、安全責任:乙方在施工期間要嚴格遵守《建築安裝工人程安全生產基本規定》,盡心盡責做好安全工作,不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架鬥毆及拋物等現象,出現一次均處500元罰款,並要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地,罰金在合同總價中直接扣除。由於乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔後果,甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閒雜人員進入。 六、文明施工: 乙方必須達到市級文明施工工地要求。 七、施工材料、機械及用具事項:所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作,只負責圖紙和技術服務。 八、付款方式:根據所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙範圍內合同內的所有工作量全部做完並驗收合格後付至總價的90%,留10%作為工程質保金在交付後________年內付清。 九、備註: 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,字雙方簽字之日起生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日
-
財產信託合同(設備類)
財產信託合同(設備類)供貨單位:____________(以下稱甲方)地址:_______________________________郵碼:____________電話:____________法定代表人:__________職務:________需貨單位:____________(以下稱乙方)地址:_______________________________郵碼:____________電話:________...
-
居間人促合同成立,委託人應支付報酬
居間人促合同成立委託人應支付報酬日前,啟東市人民法院審結一起因中介費而引發的糾紛案件,判決張某向曹某支付中介服務費1000元。2005年6月12日,張某與中介所曹某簽訂中介服務合同,要求曹某協助張某購房,如獲成功即支付中介費1000元。後曹某向張某報告了顧某有意賣...
-
房屋交易居間合同標準範本
房屋交易居間合同標準範本甲方:乙方:根據《民法典》以及期貨市場相關管理辦法的有關規定,甲乙雙方在公平、公正、互利的基礎上,經過友好協商,達成如下協議:一、甲方委託乙方作為期貨交易居間人,為甲方介紹客户。二、乙方在開展業務時,應當向客户明示其居間人的身份,不得...
-
北京信託資金借款合同範本
北京信託資金借款合同範本貸款方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________借款方:____________________________________地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____...