鋼結構加工承攬合同書
鋼結構加工承攬合同書
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據《民法典》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工製作內容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱爲 。
2、製作內容
(1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質: ;系列: ;噸位: ;單價約 元(大寫: );
(2)次鋼構材質: ;噸位: ;單價約 元(大寫: );
(3)其他:以上主構件進行拋丸除鏽,由定作方提供油漆,刷 面漆 道, 底漆 道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定爲 元,(大寫) (以實際決算爲準)。
2、合同簽訂當日甲方付 元,(大寫) 給乙方作爲合同定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司帳戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位爲:
(1)檢測內容:抗滑移係數實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能複驗□
(2)其他檢測項目: 。
(3)試驗檢測費用:合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間: 年 月 日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙 套,並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應當及時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後 小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《民法典》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向 人民法院起訴。
九、附則
1、本合同 式 份,雙方各執 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期爲 年 月 日至 年 月 日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人:
委託代理人: 法定代表人:
委託代理人:
年 月 日 年 月 日
-
承攬合同範本3篇新整理版
承攬合同範本3篇新整理版承攬合同範本一經甲乙雙方協商一致,簽訂本合同,共同信守。一、甲方提供原料情況:品(材料)名:規格型號:單位:數量:單價:金額:交貨日期:超欠幅度%:供應辦法:二、乙方加工產品的義務1.質量標準:2.質量檢驗及驗收辦法:3.包裝要求及費用負擔:4.交貨(運輸)辦...
-
承攬合同詳解
承攬合同詳解【定義】承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、複製、測試、檢驗等工作。【合同內容】承攬合同的內容包括承攬的標的、數量、質量、報酬、承攬方式、材料的提供、履行期限、驗收...
-
模具車間承包合同(樣式一)
模具車間承包合同(樣式一)模具車間承包合同(樣式一)模具車間承包合同定作方:____________(以下簡稱甲)承攬方:____________(以下簡稱乙方)甲乙雙方就_____模具的技術質量具體要求,經協商,達成如下協議:一、在合同(合同編號___________)生效前甲方提供該產品製造所需的...
-
房屋油漆裝修承攬合同
房屋油漆裝修承攬合同甲方:__________(以下簡稱甲方)乙方:__________(以下簡稱乙方)甲、乙雙方經協商一致,本着平等、互利、互惠、友好、自願的原則,遵照《民法典》及有關法律、法規之規定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:一、工程概況1、甲方將(地點)塗...