熱門承包施工合同
工程施工合同2.85W
熱門承包施工合同
發包人: 承包人: 按照《民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》及相關法律、法規的規定,發包人與承包人本着公平和誠實信用的基本原則,就___圍牆工程施工承包事宜,簽訂本合同。一、工程概況 工程名稱: 工程地點:
二、承包範圍 按本合同約定的圍牆路線進行砌築(詳附圖
一),實際工程量以現場施工的實際發生量計算。圍牆的做法見詳圖(附件
二)。本工程範圍包含圍牆施工中的基礎開挖、基礎施工、材料、人工、包安全文明施工、包質量、包驗收、包利稅、包至小區交付的成品保護等。
三、承包方式及工程款支付
1、工程單價 本工程採用單價計價包乾方式承包,以現場實際發生量來計算總造價。 永久性圍牆塊石基礎 220元3。體積約1383,總價 永久性圍牆上部牆體 210元。 體積約410,總價86100元 臨時性圍牆(含基礎)190元。 體積約220,總價41800元 現場工程因地質條件及其他原因造成工程量發生變化的,由乙方提出簽證,增加工程量按上述單價進行結算。 2工程單價說明: ⑴塊石基礎單價包含的施工內容:塊石、水泥、砂、材料二次運輸、基礎開挖、基礎夯實、砂漿製作、塊石溼水、塊石砌築、養護、土方回填及夯實等。 備註:塊石基礎因現場地質條件影響,深度超過800的,塊石基礎的寬度改爲800。 ⑵圍牆牆體單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、砂漿製作、標磚溼水、牆體砌築、牆跺砌築、勾縫、壓頂以及養護等。 ⑶臨時性圍牆(含牆體)單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、基礎開挖、砂漿製作、磚基礎砌築、標磚溼水、牆體砌築、牆垛砌築、土方回填、土方壓實、壓頂及養護等。 ⑷以上二條的單價中均包含文明施工、質量、驗收、利稅及成品保護費用。
3、付款方式 ⑴本工程永久性塊石基礎完成後,經檢驗合格,計算出塊石基礎總量並按合同單價計算出基礎總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方塊石基礎總造價的80%。 ⑵本工程的永久性主體圍牆完成後,經檢驗合格,計算出永久主體圍牆總量並按合同單價計算出永久性主體圍牆總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方永久性主體圍牆總造價的80%。 ⑶本工程的臨時性圍牆(含基礎)完成後,經檢驗合格,計算出臨時性圍牆總量並按合同單價計算出臨時性圍牆總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方臨時性圍牆總造價的80%。 ⑷本工程所有承包範圍內的任務完成後,經檢驗合格,並透過驗收,計算出本工程總造價,由甲方支付乙方至本工程臨時性圍牆總造價的100%,由甲方支付乙方至本工程永久性圍牆總造價的95%,預留永久性圍牆總造價的5%作爲質量保脩金,永久性圍牆________年質量保修期滿,扣除圍牆維修費用,由甲方支付給乙方剩餘工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發票。
四、質量要求
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到國家質量驗收標準。
2、本工程爲清水牆體,圍牆上所有勾縫必須美觀,線條橫平豎直完全達到質量驗收規範要求。
3、乙方所承包圍牆施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,牆身不裂縫。
五、工期(60個日曆天) 開工日期:________年____月____日 竣工日期:________年____月____日 由於甲方原因推遲交付的,由甲方提供相應檔案,工期順延。由於工程質量及乙方其他原因造成的,工期不予順延。
六、甲乙雙方責任
1、甲方責任 ⑴按圖紙要求進行放線和交底,並處理協調和對應位置施工單位的關係。 ⑵按合同要求支付工程款,逾期不支付,按日利息萬分之五給予乙方利息。
2、乙方責任 ⑴處理施工時和周邊居民及雙泉村的關係,協調好紅線分界問題。 ⑵按工期要求進行施工,逾期不交付使用的,每推遲一天,乙方支付甲方1000元作爲違約金。 ⑶加強施工現場的安全文明教育,並做好交底,做好相應的安全文明措施,併爲現場作業人員購買相應的保險,否則,現場一切安全事故均由乙方負責。 ⑷施工現場所有材料乙方應派專人進行管理,由於管理不善,發生的遺失和偷盜由乙方負責。 ⑸乙方有成品保護義務,在本小區交付使用前,所有圍牆均爲成品保護期,人爲及機械損壞,或者因質量問題發裂的,均由乙方無條件進行修補或修復。
七、其他
1、合同執行過程中的爭議或糾紛,應首先由甲方、乙方雙方協商解決。協商不成時,任何一方均可向甲方註冊地人民法院提起訴訟,請求人民法院解決。
2、本合同一式貳份,甲方、乙方各執壹份,經雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋雙方公章後發生法律效力。本合同未盡事宜,雙方可透過協商,訂立補充協議,補充協議與本協議具有同等效力。 甲方(公章): 乙方(公章): 法定代表人: 法定代表人: 經辦人: 經辦人: 聯繫電話: 聯繫電話
-
個人建房施工合同範本簡易模板
個人建房施工合同範本簡易模板甲方(發包人):______________乙方(承包人):______________甲方將原有的房屋加層施工工程承包給乙方。經雙方協商,達成如下協議:一、承包方式:甲方房屋加層施工工程以包工不包料的形式承包給乙方,按實際施工面積以140元/平方米的價格計價...
-
政府工程施工合同
合同糾紛訴訟是指人民法院根據合同當事人的請求,在所有訴訟參與人的參加下,審理和解決合同爭議的活動,以及由此而產生的一系列法律關係的總和。合同糾紛的內容涉及到合同本身內容的各個方面,糾紛內容多種多樣,幾乎每一個與合同有關的方面部會引起糾紛。而合同糾紛從...
-
建築工程施工合同糾紛適用不動產專屬管轄嗎
現如今,建築業一片欣欣向榮,包括現在與前景都是美好的,於是,越來越多的人投身建築。我們知道,建築工程都有施工合同,按理來說,一切按照施工合同進行就可以,但是,有時還是會出現糾紛。而其實,建築工程施工合同糾紛其實就和其他民事糾紛一樣,總體來說,就四種形式和解、調解、...
-
標準版工程工程合同樣本
標準版工程工程合同樣本發包方:(以下簡稱甲方)手機:承包方:(以下簡稱乙方)手機:身份證號:根據《中華人民共和國民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規的原則,爲保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自願、協商一致的基...