道路路燈亮化工程合同
亮化工程合同書樣本
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商,就乙方承包甲方_________亮化施工事宜,達成如下協議,以期共同遵守。
一、工程概況
工程地點:____________________________________
二、承包方式
本工程乙方採取工程總承包形式進行承包。
三、項目承包價款
_____________________________________________
四、付款方式
工程完工後,一次性付清。
五、工程要求及保修期
自簽訂合同之日起,乙方即着手安排生產及施工,工程竣工爲_________年_________月_________日前完工並交付。項目質保期爲_________,質保期內,乙方負責免費對產品的維護、維修。
六、工程質量與驗收
1、工程質量標準爲合格。質量標準以國家或行業質量檢驗許定標準爲依據。雙方對工程質量有爭議時,由雙方同意的質量檢驗機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。
2、甲方應在收到乙方的工程報告後三個工作日內組織進行驗收,驗收透過後,甲方應按照本合同約定付工程款;驗收不合格的,應由乙方進行整改,整改期限計算在合同工期內。
3、項目竣工後的亮化效果達到項目所設計方案的要求及標準。
七、甲方權利和義務
1、對施工質量行使檢驗權、監督權。
2、對工程進度的檢查,以及實際施工日期的提前或超過的鑑認權。
3、甲方爲乙方的工程施工提供幫助或便利,包括交通、供電、城管等協調各方關係。
4、按照合同約定的期限和方式履行,對工程價款的支付義務。
八、乙方權利與義務
1、乙方對現場所有人員進行安全教育,保持現場工傷井然有序。
2、工程施工驗收合格後,按約定進行項目質保。
3、在保修期內,履行保修範圍,項目的承包人即乙方應及時派人予以保修。
九、工期延誤
因以下原因造成工期延誤,經雙方工程負責人確認,工期相應順延:
(1)設計變化和工程量增加
(2)一週內非乙方的原因,停電,造成停工累計超過8小時
(3)不可抗力
(4)約定或雙方工程負責人同意工期順延的其他情況。
十、現場施工安全
乙方在施工過程中出現一切安全問題責任自負。
十一、違約責任
1、甲方未按本合同約定支付工程款的每日按付款額的向乙方支付逾期違約金。
2、乙方未能按約定竣工日期完工,應扣除合同總價款的工期違約金。
十二、本合同未盡事宜可簽訂書面合同。
十三、本合同發生爭議,由雙方協商解決,協商不成的,雙方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十四、本合同需雙方簽字、蓋章之日起生效。
十五、本合同一式兩份,雙方各執一份,均具同等法律效力。
十六、其它。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
-
最新挪用公款300萬能免刑嗎
挪用公款300萬能免刑嗎不能。挪用公款300萬元,涉嫌挪用公款罪,應當判處五年以上有期徒刑。按照規定,國家工作人員利用職務上的便利,挪用公款歸個人使用,進行非法活動的,或者挪用公款數額較大、進行營利活動的,或者挪用公款數額較大、超過三個月未還的,是挪用公款罪,處五...
-
勞動合同法第三十六至四十四條
勞動合同法36條規定是什麼《勞動合同法》第三十六條用人單位與勞動者協商一致,可以解除勞動合同。第三十七條勞動者提前三十日以書面形式通知用人單位,可以解除勞動合同。勞動者在試用期內提前三日通知用人單位,可以解除勞動合同。第三十八條用人單位有下列情形之...
-
企業間的民事起訴狀範文
民事借貸起訴狀範文原告×××(單位寫明名稱、住所地、法定代表人或負責人姓名職務;自然人寫明姓名、性別、出生年月日、民族、職業、服務處所、住所地、居住地、公民身份號)。聯繫電話×××被告×××(寫法同上)請求事項1.判令被告×××;2.本案訴訟費用由被告負擔...
-
二手宅基地買賣協議書範本
宅基地買賣協議書範本甲方:身份證:乙方:身份證:甲、乙雙方本着責任分清、自願有償的原則,經雙方充分的協商,現就甲方向乙方有償轉讓之宅基地的土地使用權(長期使用)及上蓋有一層的房產所有權事宜達成如下協議,由雙方共同遵守。達成轉讓協議如下:一、宅基地坐落、面積甲...