发包人的法律责任有哪些
转包分包纠纷2.59W
作为工程发包方,将工程发包出去之后,同样还需要承担法律责任,那么发包人应该承担哪些法律责任呢?
1.发包方应按照约定向承包方支付工程价款;
2.按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料,如果发包人未按照约定约定义务,会承担承包方停工、窝工等损失;
3.如果因发包人原因致使工程停建、缓建的,发包人应采取措施弥补或减少损失,否则将承担承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调任、材料和构建积压等损失和实际费用。
4.因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必要的勘察、设计工作条件而造成的勘察、涉及的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
因此,在工程发包之后,作为发包方也不能简单认为该工程就有承包方施工建设,在工程建设中,发包方仍然具有许多法律责任。
法律依据:
《最高人民法院关于审理建设施工工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》第九条
发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:
(一)未按约定支付工程价款的;
(二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;
(三)不履行合同约定的协助义务的。
1.发包方应按照约定向承包方支付工程价款;
2.按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料,如果发包人未按照约定约定义务,会承担承包方停工、窝工等损失;
3.如果因发包人原因致使工程停建、缓建的,发包人应采取措施弥补或减少损失,否则将承担承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调任、材料和构建积压等损失和实际费用。
4.因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必要的勘察、设计工作条件而造成的勘察、涉及的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
因此,在工程发包之后,作为发包方也不能简单认为该工程就有承包方施工建设,在工程建设中,发包方仍然具有许多法律责任。
法律依据:
《最高人民法院关于审理建设施工工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》第九条
发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:
(一)未按约定支付工程价款的;
(二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;
(三)不履行合同约定的协助义务的。
-
土建有哪些专业分包
土建中的包工包料的即为专业分包。专业分包全称专业工程分包,是指建筑工程总承包单位根据总承包合同的约定或者经建设单位的允许,将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位的行为。专业分包,即包工包料。这种分包方式的优点主要体现在:利用分包单位在...
-
违法分包承担连带责任规定是什么?
一、违法分包承担连带责任规定是什么?违法分包承担连带责任规定是在违法分包的情况之下,违法分包的单位是需要承担连带责任的。建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。的规定,因违法分包导致建设工程施工...
-
甲方直接分包合法吗
看情况:其一、符合下列条件的,是合法分包:一、在总承包合同中约定可分包或经发包人同意或者认可;二、总承包人发包给分包人的工程是总承包工程中工程主体结构以外的部分工程;三、分包人须具有相应资质条件;四、分包人不得将其承包的工程再分包。其二、不符合上述情况...
-
发包人在合理期限内没有检查的将会导致什么法律后果呢
发包人在接到通知后,没有按期对隐蔽工程条件进行检查的,承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查,承包人就无法进行隐蔽施工,因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的,承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期,并要求发包人赔偿...