廣告片製作合同書
廣告片製作合同書
合同編號:_________
定作方(簡稱甲方):_________________
承攬方(簡稱乙方):_________________
簽訂地點:___________________________
簽訂時間:_________年_______月_____日
甲、乙雙方本着互利互惠的原則,經友好協商,達成以下協議:
一、甲方委託乙方拍攝、製作_________,成片長度_________,併為甲方提供_________母帶_________盤, VCD光盤_________碟。
二、甲方權利和義務
1.甲方需向乙方支付製作費用共計人民幣_________元整(小寫¥_________)。
2.甲方應向乙方提供製作所需的相關資料,並保證資料的真實性和合法性。
3.甲方需對拍攝現場進行組織、安排、明確具體拍攝要求,配合乙方現場拍攝,如因組織安排不力而影響拍攝時間、效果,均由甲方承擔責任。
4.審片期間,在不脱離腳本的情況下,甲方有權要求乙方進行部分修改。
三、乙方權利和義務
1.乙方必須嚴格按照甲方腳本要求進行拍攝及製作,且成片各項技術指標均需達到播出要求,如出現質量問題,由乙方承擔全部責任,並採取相應補救措施。
2.凡因甲方原因導致該片無法按期完成或影響成片質量,甲方向乙方提出補救要求時,乙方有權拒絕或向甲方提出補償要求。
3.乙方在製作期間,甲方不得隨意更改腳本,如果因此造成乙方工作量增加或延誤交片時間,乙方有權要求甲方另行付費。
4.乙方不得向外泄露甲方提供的相關資料,並應對甲方的商業資料進行絕對保密。
四、付款及審片方式
1.付款方式:雙方簽訂正式合同時甲方應向乙方支付首款,計人民幣_________元整(小寫¥_________);甲方審片通過後即結清全部尾款,計人民幣_________元整(小寫¥_________)。
2.審片方式: 在甲乙雙方正式簽定合同之日起_________個工作日內,乙方完成製作後交付甲方審片。
五、其它條款
1.本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
2.本合同一式兩份,雙方各執一份,並具同等法律效力。
3.未盡事宜雙方本着友好合作精神協商解決,如協商不成則通過訴訟程序解決,合同管轄法院為合同履行地法院。
甲方(簽章):_________________
乙方(簽章):_________________
-
供用水合同(企業)
供用水合同(企業)供水人:_________________________________________________用水人:_________________________________________________為了明確供水人和用水人在水的供應和使用中的權利和義務,根據《中華人民共和國水法》,《中華人民共和國民法典》和《中華人民...
-
故意傷害案民事訴訟起訴狀
故意傷害案民事訴訟起訴狀事附帶民事訴訟原告人王x刑事附帶民事訴訟被告人葉x訴訟請求:1、依法追究被告人葉x故意傷害罪的刑事責任;2、依法判令被告人葉x賠償原告人王x醫療費32968.68元、住院伙食補助費640元、殘疾賠償金92456元、被撫養人生活費6514元、精神損...
-
OEM買斷銷售代理協議書範本
OEM買斷銷售代理協議書範本甲方:____________________乙方:____________________甲方為“__________”軟件的開發者和版權所有者。甲乙雙方經友好協商,現就乙方以oem買斷方式成為甲方的銷售代理達成如下協議。第一條合作方式:1、oem產品為“__________軟件有限公司...
-
婚姻關係存續期間夫妻共同債務應由夫妻雙方共同承擔
婚姻關係存續期間夫妻共同債務應由夫妻雙方共同承擔 濰坊市**人民法院(2021)魯07**民初****號 案情簡介: 被告宋XX與被告吳XX系夫妻,2013年4月,二被告共同向原告張X借款200000元用於翻蓋房屋,該借款雙方未約定還款日期。被告宋XX向原告張X出具借條,借...