工地欠工程款不給怎麼辦
一、工地欠工程款不給怎麼辦
1、與欠款人進行協商
在工程欠款中,欠款人一般都處於比較強勢的地位,無論是發包人欠款,還是轉包人、違法分包人欠款,他們都有各種理由不支付工程欠款,但這些都不是拒不支付工程欠款的根本理由。被欠款人為儘快能夠拿到工程欠款,往往會做出較大的讓步,只要不虧本甚至少虧本的情況下,都可以達成協議,但即便這樣,欠款人也不一定會領情,多數情況下,欠款人希望達到的目的是能不給就不給、能拖就拖。因此,實踐中,協商解決有時無法起到作用。
2、找追債公司幫助
在欠款人拒不支付工程欠款的情況下,部分被欠款人選擇請求追債公司的幫助,來協助要回工程欠款。在實踐中,這種方式存在一定的法律風險,因為本身追債公司的合法性就存在一定的問題。根據我國目前的相關法律規定,追債公司一直遊離於法律的灰色地帶,在追債公司本身存在合法性問題的前提下,其從事的追債行為,很難保證其完全合法。
3、法律途徑
所謂法律途徑,無非是指通過向法院提起訴訟,等待法院判決之後,申請法院強制執行。
從規避法律風險的角度而言,通過訴訟的方式來追討欠款,是工程欠款追討的最佳方式。即便在訴訟的過程中,也可以通過由法官作為中間人,做欠款人的工作,同時被欠款人也作出一定程度的讓步,在這種情況下,欠款雙方很容易達成和解,然後簽署和解協議。在一方不履行和解協議時,直接向法院申請強制執行該協議即可。
二、工程款糾紛的類型
工程款糾紛主要有以下類型
1、發包方拖欠工程款違約糾紛這種違約糾紛的特點是,工程款是可以確定的,故這種糾紛法律比較簡單。這類糾紛形成的主要原因發包方沒有任何正當理由違約拖欠,主要表現為的發包方無力支付工程款;發包方有支付能力無故拖欠工程款。
2、關於總包、分包問題引起的工程款糾紛這種糾紛法律關係較為複雜。這種糾紛主要表現為承包方分包在程序上有瑕疵,發包方事後不予承認分包合同的合法性,從而引起的糾紛。
3、竣工結算報告爭議引發的工程款糾紛這種糾紛主要表現為:承包方製作結算文件遞交發包方,未取得遞交結算文件的證據,發包方不予答覆且事後不承認收到;承包方製作結算文件遞交發包方,發包方不予答覆;承包方製作結算文件遞交發包方,發包方不予認可而引發的工程款結算糾紛。
4、建築材料品質之爭引起的工程款糾紛這種表現糾紛主要表現為:建設工程招投標時對工程主要建築材料品質有所要求或承諾,但由於建築材料市場供求關係的影響,有時使得承包方轉而採用合同外的其他建材,引起結算糾紛。
5、質保金糾紛該類糾紛主要表現為建設工程竣工後出現維修事項,承包人在保修期內履行了維修義務但無法直接取得證據,發包方事後不予承認維修事實以承包方未盡保修義務為由拒不支付工程款引發了糾紛。
6、合同瑕疵引發的工程款糾紛合同瑕疵引發的工程款糾紛主要表現為:承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的、沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義的建設工程施工合同引發合同無效糾紛。
7、包含工期延誤的工程款糾紛這類糾紛較為複雜。糾紛主要表現為發包方未能提供合格的施工進場條件、中途擅改設計、未按工程進度支付進度款、建設工程材料不能及時供應從而造成停工、窩工、惡劣天氣等原因承包方要求順延工期未經有效確認,工程竣工後在結算方面發包方要求承包方承擔工期延誤責任,往往使案件變得較為複雜。
三、拖欠工程款的法律依據
《合同法》
第二百八十六條 工程價款的支付
發包人未按照約定支付價款的,承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的,除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外,承包人可以與發包人協議將該工程折價,也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。
-
工程款結算的依據和標準如何確定?
一、工程款結算的依據和標準如何確定工程款結算的原則:按合同約定的計價標準或計價方法結算。尊重合同當事人的約定,充分體現了合同法中的意思自治原則。因工程量或質量標準發生變化,當事人對該部分工程價款不能協商一致的,可以參照簽訂合同時當地建設主管行政部門...
-
承包焊接工程如何報價?
一、承包焊接工程如何報價?合同價款包括成本和酬金兩部分,雙方在專用條款內約定成本構成和酬金的計算方法。合同價可以採用以下三種方式:(1)固定價格合同。雙方在專用條款內約定合同價款包含的風險範圍和風險費用的計算方法,在約定的風險範圍內合同價款不再調整。...
-
工程欠款訴訟證據都有哪些
工程欠款訴訟證據有以下這些:1、證明雙方當事人身份的證據材料。2、證明建設工程合同關係成立的證據材料。如合同,會議紀要,來往郵件、信函,現場工程簽證單等等一切相關的證據材料。3、證明建設工程合同履行情況的證據材料。4、提交其它訴訟相關的證據資料。《中華...
-
拖欠工程款怎麼討要
1、建議儘快向法院起訴要求還款,一旦超過了三年的訴訟時效,喪失勝訴權。2、勝訴之後,如果對方在履行期未履行法院判決,可以申請法院強制執行。3、法院在受理強制執行時,會依法查詢債務人名下的房產、車輛、證券和存款。【法律依據】《民法典》第六百七十五條借款人...